РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-75072/24-159-560

г. Москва

25 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2024года

Полный текст решения изготовлен 25 июня 2024 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Константиновской Н.А.,  единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бахматовой Е.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНСТРОЙ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.01.2006, ИНН: 

<

***>, 117437, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, Д. 33, ПОМЕЩ. I, КАБИНЕТ 5)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" (Пермский край, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2021, ИНН: 

<

***>, 614104, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА, Д. 94)

о взыскании 2 159 232 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности от 01.08.2023г.

от ответчика: неявка 

 

У С Т А Н О В И Л:

АО "ФИНСТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании  с  ООО "ПЕРМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 2 159 232 (два млн. сто пятьдесят девять тыс. двести тридцать два) руб.– задолженности.

Обращение с иском в суд стало следствием ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по возврату аванса.

Ответчик,  извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.156 АПК РФ.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску.

Суд, рассмотрев материалы дела,  исследовав представленные в дело доказательства, выслушав представителя истца, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из  материалов дела, между ООО «Пермская Промышленная Компания» (Поставщик, Ответчик) и АО «ФинСтрой» (Покупатель, Истец) заключен Договор поставки № ДП-2023-23-06 от 23.06.2023 г. в редакции Протокола разногласий от 23.06.2023 г. (далее по тексту также - «Договор»), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 1.2. Договора (по общему правилу) наименование, ассортимент, количество, цена, срок, порядок поставки, иные характеристики и условия поставки Товара определяются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Вместе с тем, согласно п. 1.3. Договора Стороны не оформляют Спецификацию в случае, когда Поставщик направил Покупателю Счет на оплату (далее - Счет), в котором указаны наименование, ассортимент, количество, цена, срок поставки Товара, а Покупатель согласовал данный Счет и/или принял его к исполнению и/или оплатил.

07 июля 2023 г. ООО «Пермская Промышленная Компания» выставило счета на поставку 5 (пяти) партий Товара (Фанера ламинированная 18x1220x2440 сорт 1/1 в количестве 528 л. - в каждой партии) на общую сумму 6 573 600 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., в том числе:

Счет на оплату № 114 от 07.07.2023 г. на сумму 1 314 720,00 руб. - изготовление после 17.07.2023 г.;

Счет на оплату № 115 от 07.07.2023 г. на сумму 1 314 720,00 руб. - изготовление после 20.07.2023 г.;

Счет на оплату N2 116 от 07.07.2023 г. на сумму 1 314 720,00 руб. - изготовление после 24.07.2023 г.;

Счет на оплату № 117 от 07.07.2023 г. на сумму 1 314 720,00 руб. - изготовление после 28.07.2023 г.;

Счет на оплату № 118 от 07.07.2023 г. на сумму 1 314 720,00 руб. - изготовление после 01.08.2023 г.

Указанные Счета были оплачены АО «ФинСтрой» - 10 июля 2023 г., что подтверждается Платежным поручением № 2236 от 10.07.2023 г.

Далее, в связи с изменением рыночных цен Стороны пришли к соглашению об уменьшении цены на вышеуказанные партии Товара, ООО «Пермская Промышленная Компания» перевыставило 25 сентября 2023 г. счета на вышеуказанные партии Товара на общую сумму 5 942 640 (Пять миллионов девятьсот сорок две тысячи шестьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе:

Счет на оплату № 114 от 25.09.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб. - изготовление до 02.10.2023 г.;

Счет на оплату № 115 от 25.09.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб. - изготовление до 04.10.2023 г.;

Счет на оплату № 116 от 25.09.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб. - изготовление до 08.10.2023 г.;

Счет на оплату № 117 от 25.09.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб. - изготовление в течение 09.10-15.10.2023 г.;

Счет на оплату № 118 от 25.09.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб. - изготовление после  12.10.2023 г.

В соответствии с п. 2.1. Договора поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, о готовности Товара к отгрузке Поставщик обязан известить Покупателя не позднее 2 (двух) дней до даты поставки Товара, согласованной Сторонами в Счете.

В октябре 2023 года ООО «Пермская Промышленная Компания» поставило в адрес АО «ФинСтрой» 2 (две) партии товара из согласованных и оплаченных 5 (пяти) партий, что подтверждается: УПД№ 98 от 04.10.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб.;УПД № 99 от 05.10.2023 г. на сумму 1 188 528,00 руб.; общая сумма поставленного товара - 2 377 056 (Два миллиона триста семьдесят семь тысяч пятьдесят шесть) руб. 00 коп.

Вместе с тем, оставшиеся партии товара на сумму 3 565 584 (Три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. не были поставлены ООО «Пермская Промышленная Компания» в установленный срок.

Кроме того, Покупателю не была возвращена сумма разницы между первоначальной стоимостью партий товара и новой стоимостью партий товара в размере - 630 960 (Шестьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб.

Общая сумма задолженности ООО «Пермская Промышленная Компания» перед АО «ФинСтрой» на ноябрь 2023 г. составляла денежную сумму в размере 4 196 544 (Четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.

В силу положений п. 1 ст. 463 ГК РФ и п. 3 ст. 511 ГК РФ Покупатель, уведомив Поставщика, вправе отказаться от товара, поставка которого просрочена.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ, если Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком.

13 ноября 2023 г. в связи с просрочкой поставки трех оставшихся партий товара АО «ФинСтрой» направило в адрес ООО «Пермская Промышленная Компания» письмо о возврате денежных средств за исх. № 61 от 13.11.2023 г., в котором попросило вернуть денежные средства, составляющие сумму задолженности Поставщика (тем самым уведомив об отказе от партий товара, поставка которых была просрочена).

Вместе с тем, ООО «Пермская Промышленная Компания» по состоянию на декабря 2023 г. не возвратило указанные денежные средства АО «ФинСтрой», задолженность (основной долг) ООО «Пермская Промышленная Компания» перед АО «ФинСтрой» на декабрь 2023 г. составила денежную сумму в размере 4 196 544 (Четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч пятьсот сорок четыре) руб.

13 декабря 2023 г. в целях урегулирования возникшей спорной ситуации и досудебного примирения сторон АО «ФинСтрой» направило в адрес ООО «Пермская Промышленная Компания» досудебную  претензию от 12.12.2023 г. за исх. № 65 с требованием возвратить денежную сумму (погасить имеющуюся задолженность по возврату аванса, основной долг) в размере 4 196 544 (Четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.

Ответчик поставил в адрес Истца товар на сумму 2 037 312 (Два миллиона тридцать семь тысяч триста двенадцать) руб. 00 коп., что подтверждается: УПД№ 4 от 26.01.2024 г. на сумму 1 018 656,00 руб.; УПД№ 5 от 30.01.2024 г. на сумму 1 018 656,00 руб., тем самым ООО «Пермская Промышленная Компания» частично удовлетворило претензию АО «ФинСтрой».

После частичного удовлетворения претензии сумма задолженности составляет 2 159 232 (Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч двести тридцать два) руб.

Вместе с тем, указанная задолженности до настоящего момента не погашена (сумма предварительной оплаты не возвращена).

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Положениями статьи 68, части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Согласно п. 1 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

В соответствии с абз. 3 п. 2, п. 1 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Согласно п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи, в том числе и к договору поставки товара, применяются общие положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами указанного Кодекса об этом виде договора.

В соответствии с п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса Российской Федерации, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

В соответствии  с п. п. 3, 4 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Таким образом,  поставка  в согласованные сторонами сроки ответчиком не осуществлена в полном объеме.

В соответствии со ст.ст.307-309 Гражданского кодекса РФ стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Доказательств того, что денежные средства были возвращены, суду не представлено.

Кроме того, также не представлены доказательства поставки товара на заявленную сумму.

Таким образом, неосвоенный аванс составил сумму 2 159 232 (два млн. сто пятьдесят девять тыс. двести тридцать два) руб.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном, всестороннем, объективном и непосредственном их исследовании с позиции относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности.

Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Учитывая, что у суда отсутствуют основания признать, что денежные средства приобретены ответчиком на законных основаниях, то 2 159 232 (два млн. сто пятьдесят девять тыс. двести тридцать два) руб.– задолженности, подлежат взысканию в полном объеме.

Суд считает факт наличия долга документально подтвержденным, в связи с чем требования истца признаны судом правомерными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь  ст. ст. 8, 12, 307, 309, 310, 314, 431, 454, 486, 487, 506, 523 ГК РФ, ст. ст. 67, 68, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" (Пермский край, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2021, ИНН: 

<

***>, 614104, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ БУШМАКИНА, Д. 94) в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНСТРОЙ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.01.2006, ИНН: 

<

***>, 117437, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ АКАДЕМИКА ВОЛГИНА, Д. 33, ПОМЕЩ. I, КАБИНЕТ 5) 2 159 232 (два млн. сто пятьдесят девять тыс. двести тридцать два) руб.– задолженности, а также 33 796 (тридцать три тыс. семьсот девяносто шесть) руб. – расходы по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                         Н.А. Константиновская