АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432068 

Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

29.06.2023 Дело № А72-4669/2023  г.Ульяновск  

Резолютивная часть решения объявлена 22.06.2023. Полный текст решения изготовлен 29.06.2023. 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи И.В.Рыбалко,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

 Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) 

к Государственному казённому учреждению Ульяновской области «Новоспасское  

лесничество» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 17 780 руб. 71 коп. 

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 09.01.2023 № 9/23, диплом; от ответчика – не явились, уведомлены; 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» обратилось в  Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Государственному  казённому учреждению Ульяновской области «Новоспасское лесничество» о взыскании  убытков в размере 7 780 руб. 21 коп., неустойки в сумме 10 037 руб. 50 коп. за период с  08.11.2018 по 27.03.2023.  

Протокольным определением от 22.06.2023 Арбитражным судом Ульяновской  области удовлетворено ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований, в  котором истец просит взыскать с ответчика убытки в размере 7 743 руб. 21 коп.,  неустойку в сумме 10 037 руб. 50 коп. за период с 08.11.2018 по 27.03.2023.  

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен  надлежащим образом.  

При данных обстоятельствах дело рассматривается в отсутствие не явившегося лица  в порядке ст.156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,  заслушав представителя истца, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению.  

При этом суд исходит из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, 14.06.2018 между Акционерным обществом  «Ульяновская сетевая компания» (Сетевая организация) и Государственным казённым  учреждением Ульяновской области «Новоспасское лесничество» (Заявитель) оформлен  договор № 268 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  ОАО «Ульяновская сетевая компания», в соответствии с которым Сетевая организация  принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение), в  

том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт;  категория надежности – III;  

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение – 0,38 кВ;  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора (п.1 договора) (л.д.11-12).  

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения здания  конторы, которое располагается по адресу: Ульяновская обл., р.

<

...> (п.2 договора).  

Точка присоединения указана в технических условиях № 268 от 14.06.2018 для  присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и находится на  расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается  присоединяемый объект заявителя (п.3 договора).  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  четыре года со дня заключения настоящего договора (п.5 договора).  

В соответствии с п. 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного  оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить  определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик  обязуется оплатить эти услуги.  

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены, в том числе,  Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).  

Согласно пункту 6 указанных Правил технологическое присоединение  осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и  юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.  Заключение договора является обязательным для сетевой организации.  

Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: 

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое  имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем  максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения,  точки присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения)  величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения  энергопринимающих устройств заявителя;  

б) заключение договора; 

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренных договором;  

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического  надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, если такое разрешение требуется;  

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов  заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и  мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается  комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое  соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую  была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)  заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на  

объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении  "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется  путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в  положении "включено");  

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме  согласно приложению N 1.  

14.06.2018 заявителю – Государственному казённому учреждению Ульяновской  области «Новоспасское лесничество» выданы технические условия № 268 на  технологическое присоединение объекта: здание конторы, расположенное по адресу:  Ульяновская обл., р.

<

...> (Приложение к Договору об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 268 от  14.06.2018) (л.д.13)  

 Согласно п.4 договора № 268 от 14.06.2018 технические условия являются  неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении.  

Техническими условиями были предусмотрены следующие мероприятия по  технологическому присоединению  

10. Со стороны ОАО «УСК»: 

10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по созданию  возможности присоединения нового объекта к электрическим сетям.  

11. Co стороны Заявителя: 

11.1. Присоединение энергопринимающего устройства объекта к электрическим  сетям выполнить проводом СИП-4 4х16.  

11.2. Установить вводной автоматический выключатель, Iy=32А, 

11.3. Монтаж устройства, обеспечивающего контроль величины разрешенной к  использованию мощности, Iн=32А,  

11.4. Расстояние от ВЛИ до поверхности земли на ответвлении к вводу должно быть  не менее 2,5 м,  

11.5. Систему заземления принять типа TN-C-S, 

11.6. Выполнить наружный контур заземления (нормируемое сопротивление не  более 100 м) и произвести необходимые наладочные и профилактические испытания  оборудования. На вводе в павильон выполнить повторное заземление PEN проводника.  

11.7. Выполнить систему уравнивания потенциалов путем соединения ГЗШ с  контуром защитного заземления, металлических частей строительных конструкций и т.д.  

11.8. На вводе установить ограничитель импульсных перенапряжений. 11.9. Требования к узлу учета электроэнергии: 11.9.1. Требования к прибору учета электрической энергии: -электронный прямого включения; -класс точности 1,0 и выше, диапазон рабочих температур от -40 до +55С, 

-отметка о прохождении государственной метрологической поверки с давностью не  более 12 месяцев.  

11.9.2. Прибор учета электрической энергии и коммутационный аппарат,  установленный до него, должны быть смонтированы в запирающемся шкафу учета.  

11.9.3. Шкаф учета установить на минимальном расстоянии от границы балансовой  принадлежности на высоте в пределах 0,8-1,7 м от пола до коробки зажимов счетчика.  

11.9.4. Конструкция шкафа учета должна предусматривать: защиту от  несанкционированного доступа, окно для снятия показаний на уровне дисплея прибора  учета, возможность пломбирования дверки шкафа, степень защиты соответствующая IP- 54 или выше, по ГОСТ 14254.  

Согласно п.3.2 Технических условий работа по присоединению объекта  производится после утверждения акта о выполнении настоящих технических условий,  акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной  ответственности сторон, при наличии акта допуска Средне-Поволжского управления  

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и  заключения договора энергоснабжения.  

Срок действия Технических условий был установлен в 2 года.  Согласно п.8 договора № 268 от 14.06.2018 Заявитель обязуется:  

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому  присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;  

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах  границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить  Сетевую организацию о выполнении технических условий.  

В соответствии с п.6 договора № 268 от 14.06.2018 Сетевая организация обязуется: 

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по  технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами)  до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие  устройства Заявителя, указанные в технических условиях;  

-в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о  выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических  условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование)  присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя,  

-не позднее 70 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного  в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5  настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих  устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и  мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического  присоединения и направить его заявителю.  

Как установлено судом, в период действия технических условий мероприятия по  технологическому присоединению со стороны Заявителя (ответчика) не были выполнены  в предусмотренный договором срок.  

В то же время, сетевой организацией при выполнении мероприятий со своей  стороны понесены расходы на подготовку и выдачу технических условий заявителю на  общую сумму 8 293 руб. 21 коп. согласно приложенной калькуляции.  

11.01.2023 истец направил в адрес ответчика письмо от 27.12.2022 № 19-16/500  (л.д.14), в котором истец просил произвести оплату фактически понесенных затрат и  неустойку. Данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.  

Воспользовавшись свои правом на защиту нарушенных прав, истец обратился в  Арбитражный суд Ульяновской области с настоящими требованиями и просит взыскать с  ответчика убытки в сумме 7 743 руб. 21 коп., составляющие разницу между расходами на  подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение и  внесенной ответчиком платой (8 293 руб. 21 коп.- 550 руб. 00 коп.).  

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства,  требованиями закона, иных правовых актов.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются (ст.310 Гражданского кодекса РФ).  

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса РФ должник  обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательства.  

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может  требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором  не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются  расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для  

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества  (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при  обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено  (упущенная выгода).  

Для наступления ответственности в виде взыскания убытков необходимо наличие  состава правонарушения, включающего: противоправное поведение ответчика, наличие  причинно-следственной связи между противоправным поведением ответчика и  наступлением убытков, вина причинителя вреда, наличие убытков в заявленном размере.  

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору № 268 от 14.06.2018  подтверждено достаточными и бесспорными доказательствами и ответчиком не  опровергнуто.  

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ответчика реального  ущерба в сумме 7 743 руб. 21 коп. законны, обоснованны и подлежат удовлетворению.  

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку в размере 10 037 руб. 50 коп. за  период с 08.11.2018 по 27.03.2023.  

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 17 договора № 268 от 14.06.2018 согласовано, что сторона договора,  нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение  составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от  указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за  каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении  срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не  может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим  абзацем порядке за год просрочки.  

По расчету истца неустойка за период с 08.11.2018 по 27.03.2023 составляет 10 037  руб. 50 коп.  

Расчет неустойки судом проверен и признан верным. Ответчик данный расчет не  оспорил, контррасчет неустойки не представил, о снижении размера неустойки не заявил.  

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения своих обязательств,  требование истца о взыскании неустойки является законным и обоснованным.  

Учитывая изложенное, исковые требования следует удовлетворить в полном объеме.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального  кодекса РФ возлагаются на ответчика.   

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Государственного казённого учреждения Ульяновской области  «Новоспасское лесничество» в пользу Акционерного общества «Ульяновская сетевая  компания» 7 743 руб. 21 коп. – убытки, 10 037 руб. 50 коп. - неустойка и 2 000 руб. 00  коп. – в возмещение расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 АПК РФ.  

Судья И.В. Рыбалко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Код доступа к оригиналам судебныхД ааткат 2о0в.0, 3п.2о0д2п3и 3с:5а4н:0н0ых электронной подписью судьи 

Кому выдана Рыбалко Инна Владимировна