1 3_3661258  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-30181/2018

г. Уфа

18 февраля 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Насырова  М. М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Файрушиной Э.Р., рассмотрев дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Уфастройзаказчик"  (ИНН 0274104330, ОГРН 1050203956461)  

к Администрации городского округа город Уфа Республики  Башкортостан (ИНН 0276097173, ОГРН 1050204343474)  

о признании недействительным решения, выраженного в письме от  23.07.2018 № 20601 об отказе в продлении сроков договоров аренды № 75415, № 755-15 от 20.10.2015 земельных участков с кадастровыми номерами  02:55:010908:2923, № 02:55:010908:2924 и продлении сроков договора  аренды  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Признать недействительным решение Администрации городского  округа город Уфа Республики Башкортостан выраженное в письме от  23.07.2018 № 20601 об отказе в продлении сроков договоров аренды № 75415, № 755-15 от 20.10.2015 земельных участков с кадастровыми номерами  02:55:010908:2923, 02:55:010908:2924.  

Обязать Администрацию городского округа город Уфа Республики  Башкортостан в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего  решения арбитражного суда направить в адрес Общества с ограниченной  ответственностью «Уфастройзаказчик» договоры аренды на земельные  участки с кадастровыми номерами 02:55:010908:2923 и 02:55:010908:2924  соответственно, расположенные по адресу: Кировский район городского  округа город Уфа, ул. Бехтерева под многоэтажную жилую застройку,  образование и просвещение, площадью 3 945 кв.м. и 1 934 кв.м, на  строительство объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой  дом со встроено-пристроенным детским садом на 70 мест (Литер 2),  

расположенный между жилым домом № 5/1 по ул. Менделеева и жилым  домом № 10/2 по ул. Бехтерева в Кировском районе городского округа город  Уфа Республики Башкортостан» сроком на три года.  

 Взыскать с Администрации городского округа город Уфа Республики  Башкортостан (ИНН 0276097173, ОГРН 1050204343474) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Уфастройзаказчик" (ИНН 0274104330,  ОГРН 1050203956461) 3000 руб. расходов по государственной пошлине.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья М.М. Насыров