35/2018-202279(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-16342/2018

г. Новосибирск

24 октября 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН 

<

***>),  г. Новосибирск, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011), с Сукпак, Республика Тыва, о  взыскании неосновательного обогащения в размере 152 000 руб., процентов  за пользование чужими денежными средствами за период по 02.08.2018 в  размере 8 906 руб. 35 коп., с 03.08.2018 по день фактического исполнения  обязательства, неустойки за просрочку исполнения обязательств по п. 10.2.1  договора субподряда № 20.10-2017 от 20.10.2017 в размере 260 499 руб. 20  коп., неустойки за просрочку исполнения обязательств по п. 10.2.3 договора  субподряда № 20.10-2017 от 20.10.2017 в размере 42 516 руб. 80 коп.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН 

<

***>)  неотработанный аванс в размере 152 000 руб., проценты за пользование  

чужими денежными средствами по состоянию на 02.08.2018 в размере 8 906  руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на  сумму неотработанного аванса в размере 152 000 руб. по ключевой ставке  Банка России действующей в соответствующий период, начиная с 03.08.2018  по день фактической оплаты суммы неотработанного аванса, неустойку за  просрочку исполнения обязательств по пункту 10.2.1 договора субподряда   № 20.10-2017 от 20.10.2017 по состоянию на 03.04.2018 в размере  

260 499 руб. 20 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере  4 000 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317171900010011) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственную пошлину в размере 7 428 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  

(г. Томск) в течение месяца после принятия. 

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова