АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-15269/2023

г. Ставрополь

04 декабря 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства строительства и  архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь,  ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106,  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному  контракту от 08.08.2022 № 41-2022 на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в п. Верхнеподкумский ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» в  размере 42 441,82 руб.,  

в отсутствие представителей сторон, 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь,  ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106, в пользу министерства строительства и  архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115  неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от  08.08.2022 № 41-2022 в размере 42 441,82 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карьер ПИМ», г. Ставрополь,  ОГРН 1202600008511, ИНН 2635246106, в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 2000 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.  

Судья И.В. Соловьева