100618_4356455 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 17.05.2023 № А50-24022/2022 

по иску общества с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М»  (614107, 

<

...>;  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства» (618400, 

<

...>; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о признании сделки (части сделки) недействительной и применении  последствий ее недействительности,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Признать недействительным пункт 4 соглашения от 25.07.20252 о  расторжении муниципального контракта от 08.07.2021   № 0156300046621000280 в части удержания неустойки в размере 412 088 руб.  58 коп.  

Применить последствия недействительности сделки в виде возложения  на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  строительства» (г.Березники, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  обязанности в течение месяца со вступления решения суда в законную силу  списать неустойку по муниципальному контракту от 08.07.2021   № 0156300046621000280 в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 "О списании начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм  неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" в отношении  

удержанной суммы 412 088 руб. 58 коп. и произвести ее перечисление  обществу с ограниченной ответственностью «АЙТИ-М» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>).  

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства»  (г.Березники, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «АЙТИ-М» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый день  нарушения срока исполнения.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства» (г.Березники, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АЙТИ- М» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы на уплату  государственной пошлины по иску в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья  М.М. Лаптева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.05.2022 1:40:00

 Кому выдана Лаптева Мария Михайловна