185/2024-6879(2) 

 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-5112/2023

г. Нальчик

29 января 2024 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Х.Н. Шогенова,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каляковой С.Д.,   рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) г. Нальчик  

о взыскании 577 163, 42 рублей, в отсутствие представителей сторон, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования истца удовлетворить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) г. Нальчик в пользу государственного казенного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 577 163, 42 рублей за  просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 25 от 31.05.2022 года.   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Фирма СТИМУЛ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) г. Нальчик в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 14 543 рублей (четырнадцать тысяч пятьсот сорок три рубля).   Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления  в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской Республики.  

 Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке  

по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение  двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. По ходатайству лиц,  участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа,  на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления  соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены  им под расписку.  

Судья Х.Н. Шогенов