Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

ул. Мира 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Ханты-Мансийск «13» октября 2025 г. Дело № А75-11396/2025  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Голубевой Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Штогрин В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А75-11396/2025 по исковому заявлению департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (ОГРН 

<

***> от 17.01.2008, ИНН 

<

***>, адрес: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Истком» (ОГРН 

<

***> от 19.04.2021, ИНН 

<

***>, адрес: 628306, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) об обязании освободить и передать по акту приема-передачи земельный участок, и о взыскании пени в размере 3 776 356 рублец 80 копеек, о взыскании судебной неустойки и предоставлении истцу права самостоятельно освободить земельный участок с последующим возмещением расходов за счет ответчика, при участии третьего лица - жилищно-строительного кооператива «Новострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 47, кв. 25),,  

без участия представителей сторон, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Истком» передать департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска по акту приема-передачи земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000039:559 площадью 4 718 кв.м, ранее предоставленный по договору аренды земельного участка от 31.05.2021 № 24-А, расположенный по адресу: 

<

...> в течение 15 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Истком» решения суда в установленный срок  

предоставить департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска право самостоятельно освободить земельный участок с кадастровым номером 86:20:0000039:559 площадью 4 718 кв.м с отнесением расходов на осуществление соответствующих действий на общество с ограниченной ответственностью ««Специализированный застройщик «Истком».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Истком» в пользу департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска пени за нарушение срока возврата арендованного земельного участка за период с 12.06.2025 по 08.10.2025 в сумме 2 808 664 рублей 87 копеек, а также пени, начисленные с 09.10.2025 по день фактического возврата департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000039:559, сходя из 0,5 процентов от суммы ежегодной арендной платы, рассчитанной за каждый день просрочки возврата земельного участка.  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью решения суда по настоящему делу в установленный срок, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Истком» в пользу департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска судебную неустойку в размере 3 000 рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда до момента полного исполнения требований о передаче земельного участка департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с «Специализированный застройщик «Истком» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 102 854 рублей 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Судья Е.А. Голубева