Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь        

22.01.2020 года                                                             дело № А50-34981/19

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614575 Пермский край, поселок городского типа Звездный, улица Коммунистическая 17 А)

 

к ответчику:  обществу с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>, 614014 

<

...>) 

 

о взыскании неустойки за период с 26.10.2018 по 22.04.2019 в размере 104 028,74 руб.

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>, 614014 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614575 Пермский край, поселок городского типа Звездный, улица Коммунистическая 17 А) неустойку за период с 26.10.2018 по 22.04.2019 в размере 104 028,74 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строители Пермского края" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>, 614014 

<

...>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 4 121 руб.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                      Ю.Т. Султанова