АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-4939/2022

г. Ставрополь

14 марта 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев  исковое заявление  

 министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь,  ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,  

к акционерному обществу «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по объектам  здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, ГКУ СК «Управление капитального строительства», г. Ставрополь,  

общество с ограниченной ответственностью «Землемер», г. Ставрополь, ИНН  2634099716,  

ООО «Магистраль», г. Москва, ИНН 7609021916, 

ООО «Стройинвест-КМВ», ИНН 2632076135, Московская область, г. Наро- Фоминск,  

о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства по государственному  контракту от 21.10.2019 № 012ЭОК-2019 за период с 28.12.2019 по 28.12.2021 в размере  20 947 400 руб.,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с акционерного общества «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по  объектам здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338, в  пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь,  ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115, пени за просрочку исполнения обязательства по  

государственному контракту от 21.10.2019 № 012ЭОК-2019 за период с 15.07.2021 по  28.12.2021 в размере 3 205 199 руб. 77 коп.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Взыскать с акционерного общества «Гипроздрав»-Научно-проектный центр по  объектам здравоохранения и отдыха, г. Москва, ОГРН 1037739347227, ИНН 7718149338, в  доход федерального бюджета 39 026 руб. государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.01.2023 8:11:00

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна