АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-39244/22

г. Уфа

20 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.09.2023

Полный текст решения изготовлен 20.09.2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Медведевой Д.Р., рассмотрев исковое заявление ФКУ ИК-21 ГУФСИН РОССИИ по Республике Башкортостан (ИНН 0268013966, ОГРН 1030203424470) к ООО "УРАЛПРОМ" (ИНН 0268082328, ОГРН 1170280071081) о взыскании задолженности  по уплате договорной неустойки в размере 23 368 руб. 11 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, по доверенности № 01 от 09.01.2023 г. (онлайн).

Без участия представителей ответчика извещены в порядке, предусмотренном  ст. ст. 121 – 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН РОССИИ по Республике Башкортостан обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском  к  ООО "УРАЛПРОМ"  о взыскании задолженности  по уплате договорной неустойки в размере 23 368 руб. 11 коп.

Определением от 19.12.2022 указанное исковое заявление принято к производству суда, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 22.02.2023 суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Ответчику было предложено представить письменный мотивированный отзыв по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, с приложением документов в обоснование своих доводов, доказательства исполнения обязательств (при наличии), контррасчет по иску.

Дело рассматривается в судебном заседании.

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте его проведения уведомлен надлежащим образом, в том числе путем публичного размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет.

Ответчик отзыв на исковое заявление, иных, запрошенных судом документов не представил, наличие долга в установленном порядке не оспорил, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск неисполнения им данного процессуального действия.

Суд полагает, что с даты принятия искового заявления к производству (19.12.2022) до судебного заседания 13.09.2023 у ответчика имелось более чем достаточное количество времени, а также правовая и фактическая возможность представить в материалы дела доказательства, заявить возражения, выразить позицию по делу.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 01.01.2018 между ФКУ «Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике  Башкортостан» (далее – Истец, Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛПРОМ» (далее – Ответчик, Заказчик) заключен договор № 2 на выполнение работ по пошиву спецодежды.

В соответствии с п. 1.1 Договора от 01.01.2018 № 2 «Подрядчик обязуется выполнять работы по пошиву спецодежды, согласно конкретной спецификации (заказа) Заказчика согласованной с Подрядчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ (далее по тексту - готовая продукция)».

В соответствии с договором от 01.01.2018 № 2 в период с 03.01.2018 г. по 28.12.2018 г. Истец выполнил работы на сумму 3 100 914 руб., что подтверждается актами оказанных услуг:

Дата

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

 

03.01.18

Реализованы услуги (товары) (03.01.2018)

81 400,00

 

19.01.18

Реализованы услуги (товары) (19.01.2018)

54 945,00

 

26.01.18

Реализованы услуги (товары) (26.01.2018)

21 000,00

 

29.01.18

Реализованы услуги (товары) (29.01.2018)

18 900,00

 

02.02.18

Реализованы услуги (товары) (02.02.2018)

10 500,00

 

07.02.18

Реализованы услуги (товары) (07.02.2018)

24 320,00

 

08.02.18

Реализованы услуги (товары) (08.02.2018)

11 780,00

 

09.02.18

Реализованы услуги (товары) (09.02.2018)

8 930,00

 

15.02.18

Реализованы услуги (товары) (15.02.2018)

21 850,00

 

22.02.18

Реализованы услуги (товары) (22.02.2018)

22 800,00

 

26.02.18

Реализованы услуги (товары) (26.02.2018)

16 150,00

 

05.03.18

Реализованы услуги (товары) (05.03.2018)

34 150,00

 

12.03.18

Реализованы услуги (товары) (12.03.2018)

50 500,00

 

13.03.18

Реализованы услуги (товары) (13.03.2018)

13 250,00

 

15.03.18

Реализованы услуги (товары) (15.03.2018)

13 500,00

 

21.03.18

Реализованы услуги (товары) (21.03.2018)

53 450,00

 

23.03.18

Реализованы услуги (товары) (23.03.2018)

12 500,00

 

27.03.18

Реализованы услуги (товары) (27.03.2018)

27 500,00

 

02.04.18

Реализованы услуги (товары) (02.04.2018)

37 500,00

 

09.04.18

Реализованы услуги (товары) (09.04.2018)

41 500,00

 

16.04.18

Реализованы услуги (товары) (16.04.2018)

86 500,00

 

27.04.18

Реализованы услуги (товары) (27.04.2018)

2 500,00

 

28.04.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 273 от 27.04.2018)

 

100 000,00

30.04.18

Начислен иной доход (Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2018)

21 972,00

 

04.05.18

Реализованы услуги (товары) (04.05.2018)

77 400,00

 

04.05.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 280 от 04.05.2018)

 

340 000,00

14.05.18

Реализованы услуги (товары) (14.05.2018)

66 340,00

 

18.05.18

Реализованы услуги (товары) (18.05.2018)

30 020,00

 

25.05.18

Реализованы услуги (товары) (25.05.2018)

62 320,00

 

28.05.18

Реализованы услуги (товары) (28.05.2018)

18 102,00

 

31.05.18

Реализованы услуги (товары) (31.05.2018)

34 778,00

 

07.06.18

Реализованы услуги (товары) (07.06.2018)

64 370,00

 

09.06.18

Реализованы услуги (товары) (09.06.2018)

23 994,00

 

14.06.18

Реализованы услуги (товары) (14.06.2018)

34 198,00

 

19.06.18

Реализованы услуги (товары) (19.06.2018)

54 930,00

 

29.06.18

Реализованы услуги (товары) (29.06.2018)

89 430,00

 

06.07.18

Реализованы услуги (товары) (06.07.2018)

87 130,00

 

16.07.18

Реализованы услуги (товары) (16.07.2018)

81 150,00

 

23.07.18

Реализованы услуги (товары) (23.07.2018)

83 260,00

 

24.07.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 442 от 24.07.2018)

 

250 000,00

27.07.18

Реализованы услуги (товары) (27.07.2018)

66 440,00

 

27.07.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 448 от 27.07.2018)

 

300 000,00

31.07.18

Реализованы услуги (товары) (31.07.2018)

33 540,00

 

10.08.18

Реализованы услуги (товары) (10.08.2018)

118 792,00

 

22.08.18

Реализованы услуги (товары) (22.08.2018)

25 800,00

 

23.08.18

Реализованы услуги (товары) (23.08.2018)

25 800,00

 

30.08.18

Реализованы услуги (товары) (30.08.2018)

87 720,00

 

31.08.18

Реализованы услуги (товары) (31.08.2018)

67 080,00

 

31.08.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 512 от 31.08.2018)

 

100 000,00

04.09.18

Реализованы услуги (товары) (04.09.2018)

19 350,00

 

07.09.18

Реализованы услуги (товары) (07.09.2018)

65 790,00

 

14.09.18

Реализованы услуги (товары) (14.09.2018)

94 170,00

 

19.09.18

Реализованы услуги (товары) (19.09.2018)

18 060,00

 

21.09.18

Реализованы услуги (товары) (21.09.2018)

54 696,00

 

21.09.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 512 от 31.08.2018)

 

150 000,00

28.09.18

Реализованы услуги (товары) (28.09.2018)

87 204,00

 

05.10.18

Реализованы услуги (товары) (05.10.2018)

51 858,00

 

10.10.18

Реализованы услуги (товары) (10.10.2018)

51 800,00

 

19.10.18

Реализованы услуги (товары) (19.10.2018)

64 500,00

 

22.10.18

Реализованы услуги (товары) (22.10.2018)

2 790,00

 

29.10.18

Реализованы услуги (товары) (29.10.2018)

77 400,00

 

30.10.18

Реализованы услуги (товары) (30.10.2018)

30 960,00

 

13.11.18

Реализованы услуги (товары) (13.11.2018)

90 816,00

 

13.11.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 660 от 13.11.2018)

 

900 000,00

14.11.18

Реализованы услуги (товары) (14.11.2018)

91 332,00

 

26.11.18

Реализованы услуги (товары) (26.11.2018)

83 386,00

 

26.11.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 687 от 26.11.2018)

 

200 000,00

30.11.18

Реализованы услуги (товары) (30.11.2018)

48 578,00

 

07.12.18

Поступила оплата (Платежное поручение № 708 от 07.12.2018)

 

100 000,00

10.12.18

Реализованы услуги (товары) (10.12.2018)

68 780,00

 

11.12.18

Реализованы услуги (товары) (11.12.2018)

10 720,00

 

14.12.18

Реализованы услуги (товары) (14.12.2018)

29 097,00

 

18.12.18

Реализованы услуги (товары) (18.12.2018)

14 964,00

 

21.12.18

Реализованы услуги (товары) (21.12.2018)

46 956,00

 

28.12.18

Реализованы услуги (товары) (28.12.2018)

99 688,00

 

29.01.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 40 от 29.01.2019) (53 037,04 руб.)

 

53 037,04

04.03.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 94 от 04.03.2019) (100 000,00 руб.)

 

100 000,00

06.03.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 100 от 06.03.2019) (100 000,00 руб.)

 

100 000,00

22.05.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 261 от 22.05.2019) (150 000,00 руб.)

 

150 000,00

29.07.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 357 от 29.07.2019) (150 000,00 руб.)

 

150 000,00

16.06.20

Поступила оплата (Платежное поручение № 292 от 16.06.2020) (93 006,52 руб.)

 

93 006,52

26.06.20

Поступила оплата (Платежное поручение № 318 от 26.06.2020) (14 870,44 руб.)

 

14 870,44

В соответствии с п. 4.2. Договора от 01.01.2018 № 2 «Оплата работ Подрядчика производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента отгрузки партии готовой продукции».

В нурушение требований ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации Ответчиком несвоевременно произведена оплата выполненных работ.

В соответствии с п. 6.6 Договора от 01.01.2018 № 2 «В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 4.2 настоящего контракта, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки».

За просрочку выполненных работ по договору от 01.01.2018 № 2 Ответчику начислена договорная неустойка в размере 21 972 руб.

ФКУ «Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике  Башкортостан» и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛПРОМ» 01.01.2018 года заключили договор № 3 на оказание возмездных услуг.

В соответствии с п. 1.1 Договора от 01.01.2018 № 3 «По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. по заданию из сырья и на оборудовании Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на основании актов об оказании услуг и выставленных счетов-фактур».

В соответствии с п. 1.2 Договора от 01.01.2018 № 3 «Исполнитель обязуется изготавливать на оборудовании и из сырья Заказчика пазо-гребневые перегородки из гипса согласно ГОСТ 6428-83  ТУ 5742-001-29793984-2016 по цене согласно протоколам согласования цен (Приложения к Договору), именуемые в дальнейшем “Услуги”».

В соответствии с договором от 01.01.2018 № 3 в период с 03.01.2018 г. по 24.12.2018 г. Истец оказал услуги на сумму 78 359,07 (семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 07 копеек, что подтверждается актами оказанных услуг:

Дата

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

 

03.01.18

Реализованы услуги (товары) (03.01.2018)

896,48

 

06.01.18

Реализованы услуги (товары) (06.01.2018)

827,52

 

09.01.18

Реализованы услуги (товары) (09.01.2018)

758,56

 

11.01.18

Реализованы услуги (товары) (11.01.2018)

965,44

 

15.01.18

Реализованы услуги (товары) (15.01.2018)

758,56

 

16.01.18

Реализованы услуги (товары) (16.01.2018)

758,56

 

19.01.18

Реализованы услуги (товары) (19.01.2018)

689,60

 

23.01.18

Реализованы услуги (товары) (23.01.2018)

758,56

 

24.01.18

Реализованы услуги (товары) (24.01.2018)

758,56

 

26.01.18

Реализованы услуги (товары) (26.01.2018)

758,56

 

29.01.18

Реализованы услуги (товары) (29.01.2018)

655,12

 

31.01.18

Реализованы услуги (товары) (31.01.2018)

758,56

 

02.02.18

Реализованы услуги (товары) (02.02.2018)

758,56

 

05.02.18

Реализованы услуги (товары) (05.02.2018)

758,56

 

07.02.18

Реализованы услуги (товары) (07.02.2018)

758,56

 

07.02.18

Реализованы услуги (товары) (07.02.2018)

758,56

 

12.02.18

Реализованы услуги (товары) (12.02.2018)

758,56

 

13.02.18

Реализованы услуги (товары) (13.02.2018)

1 034,40

 

14.02.18

Реализованы услуги (товары) (14.02.2018)

862,00

 

15.02.18

Реализованы услуги (товары) (15.02.2018)

896,48

 

17.02.18

Реализованы услуги (товары) (17.02.2018)

758,56

 

20.02.18

Реализованы услуги (товары) (20.02.2018)

758,56

 

22.02.18

Реализованы услуги (товары) (22.02.2018)

758,56

 

26.02.18

Реализованы услуги (товары) (26.02.2018)

758,56

 

27.02.18

Реализованы услуги (товары) (27.02.2018)

758,56

 

01.03.18

Реализованы услуги (товары) (01.03.2018)

965,44

 

02.03.18

Реализованы услуги (товары) (02.03.2018)

758,56

 

05.03.18

Реализованы услуги (товары) (05.03.2018)

758,56

 

07.03.18

Реализованы услуги (товары) (07.03.2018)

758,56

 

09.03.18

Реализованы услуги (товары) (09.03.2018)

965,44

 

12.03.18

Реализованы услуги (товары) (12.03.2018)

758,56

 

12.03.18

Реализованы услуги (товары) (12.03.2018)

758,56

 

15.03.18

Реализованы услуги (товары) (15.03.2018)

1 137,84

 

16.03.18

Реализованы услуги (товары) (16.03.2018)

1 448,16

 

19.03.18

Реализованы услуги (товары) (19.03.2018)

1 137,84

 

21.03.18

Реализованы услуги (товары) (21.03.2018)

1 137,84

 

23.03.18

Реализованы услуги (товары) (23.03.2018)

1 137,84

 

27.03.18

Реализованы услуги (товары) (27.03.2018)

1 383,36

 

02.04.18

Реализованы услуги (товары) (02.04.2018)

1 448,16

 

03.04.18

Реализованы услуги (товары) (03.04.2018)

1 137,84

 

05.04.18

Реализованы услуги (товары) (05.04.2018)

1 137,84

 

09.04.18

Реализованы услуги (товары) (09.04.2018)

1 137,84

 

12.04.18

Реализованы услуги (товары) (12.04.2018)

1 137,84

 

21.04.18

Реализованы услуги (товары) (21.04.2018)

1 137,84

 

24.04.18

Реализованы услуги (товары) (24.04.2018)

1 137,84

 

28.04.18

Реализованы услуги (товары) (28.04.2018)

1 137,84

 

30.04.18

Начислен иной доход (Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2018)

1 396,11

 

10.05.18

Реализованы услуги (товары) (10.05.2018)

1 687,20

 

14.05.18

Реализованы услуги (товары) (14.05.2018)

852,48

 

17.05.18

Реализованы услуги (товары) (17.05.2018)

1 172,16

 

30.05.18

Реализованы услуги (товары) (30.05.2018)

1 598,40

 

01.06.18

Реализованы услуги (товары) (01.06.2018)

1 598,40

 

07.06.18

Реализованы услуги (товары) (07.06.2018)

1 385,28

 

29.06.18

Реализованы услуги (товары) (29.06.2018)

959,04

 

04.07.18

Реализованы услуги (товары) (04.07.2018)

1 172,16

 

05.07.18

Реализованы услуги (товары) (05.07.2018)

1 172,16

 

11.07.18

Реализованы услуги (товары) (11.07.2018)

1 172,16

 

16.07.18

Реализованы услуги (товары) (16.07.2018)

745,92

 

23.07.18

Реализованы услуги (товары) (23.07.2018)

745,92

 

25.07.18

Реализованы услуги (товары) (25.07.2018)

1 172,16

 

04.10.18

Реализованы услуги (товары) (04.10.2018)

1 172,16

 

10.10.18

Реализованы услуги (товары) (10.10.2018)

959,04

 

24.10.18

Реализованы услуги (товары) (24.10.2018)

1 491,84

 

25.10.18

Реализованы услуги (товары) (25.10.2018)

1 491,84

 

30.10.18

Реализованы услуги (товары) (30.10.2018)

1 172,16

 

15.11.18

Реализованы услуги (товары) (15.11.2018)

1 385,28

 

30.11.18

Реализованы услуги (товары) (30.11.2018)

1 385,28

 

05.12.18

Реализованы услуги (товары) (05.12.2018)

1 491,84

 

06.12.18

Реализованы услуги (товары) (06.12.2018)

1 491,84

 

07.12.18

Реализованы услуги (товары) (07.12.2018)

1 491,84

 

10.12.18

Реализованы услуги (товары) (10.12.2018)

1 385,28

 

17.12.18

Реализованы услуги (товары) (17.12.2018)

1 491,84

 

21.12.18

Реализованы услуги (товары) (21.12.2018)

1 385,28

 

24.12.18

Реализованы услуги (товары) (24.12.2018)

1 491,84

 

29.01.19

Поступила оплата (Платежное поручение № 40 от 29.01.2019)

 

76 962,96

В соответствии с п. 4.3. Договора от 01.01.2018 № 3 «Уплата Заказчиком Исполнителю услуг по изготовлению каждой партии пазо-гребневых перегородок из гипса осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту оказания услуг на основании акта об оказании услуг и выставленной счет-фактуры либо иным не запрещенным законом способом».

В нарушение требований ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации Ответчиком несвоевременно была произведена оплата услуг.

В соответствии с п. 6.1 Договора от 01.01.2018 № 3 «В случае неисполнения или просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны».

За просрочку оказанных услуг по договору от 01.01.2018 № 3 Ответчику начислена договорная неустойка в размере 1 396 руб.,11  коп.

Итого сумма договорной неустойки по вышеуказанным договором составляет           23 368 руб.,11  коп.

Задолженность по уплате договорной неустойки подтверждена Ответчиком в протоколе № 1 от 14.01.2022 заседания договорно-претензионной комиссии по снижению просроченной дебиторской задолженности ФКУ ИК-21 УФСИН России по Республике Башкортостан.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков оплаты работ, истец направил в его адрес претензии с требованием уплаты неустойки, а впоследствии обратился в суд с рассматриваемым иском.

Проанализировав правоотношения из договоров №2, №3 от 01.01.2018, суд пришел к выводу о применении к ним положений параграфа 3 Главы 30 ГК РФ о поставке.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц последствия, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

Поскольку в обозначенные договорами сроки оплата со стороны ответчика не произведена, истцом за просрочку в оплате выполненных работ с учетом  п. 6.6 Договора № 2 от 01.01.2018  «В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 4.2 настоящего контракта, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки».

По расчету Истца:

Задолженность

Оплата

Период просрочки

Неустойка

с

по

дней

665 425,00

03.01.2018

28.04.2018

116

21972,00

Итого

21972,00

За просрочку выполненных работ по договору от 01.01.2018 № 2 Ответчику начислена договорная неустойка в размере 21 972 руб.

Представленный истцом расчет пени судом проверен, признан верным.

Кроме того, истцом заявлено по Договору № 2 от 01.01.2018 требование о взыскании с ответчика пени в  соответствии с п. 6.1 Договора от 01.01.2018 № 3 «В случае неисполнения или просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны».

По расчету Истца:

Задолженность

Оплата

Период просрочки

Неустойка

с

по

дней

42 242, 16 

03.01.2018 

28.04.2018

116

1396,11

Итого

1396,11

За просрочку оказанных услуг по договору от 01.01.2018 № 3 Ответчику начислена договорная неустойка в размере 1 396 руб.11 коп.

Суд, проверив расчет неустойки, представленный истцом, признает его верным.

Период просрочки, количество дней просрочки истцом определены верно, в соответствии с условиями контракта и оплатой суммы долга, ответчиком не оспорены.

Арифметически расчет пени истцом выполнен верно, ответчиком не оспорен; контррасчет, заявления не представлены.

Согласно части 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

В силу пункта 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Доказательств явной несоразмерности начисленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства ответчик в материалы дела не представил, также не представлены доказательства того, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Таким образом, с учетом размера договорной ставки неустойки, не превышающей обычно применяемой в предпринимательской деятельности и аналогичных правоотношениях, а также принимая во внимание отсутствие документального подтверждения со стороны ответчика в порядке ст. 65 АПК РФ в обоснование ходатайства о снижении неустойки, исключительности и экстраординарности рассматриваемого случая, суд не находит правовых оснований для применения ст. 333 ГК РФ.

На основании изложенного, требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению, в размере   23 368 руб. 11 коп.

Учитывая то обстоятельство, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины, и принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", суд приходит к выводу, что государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета в сумме 2000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "УРАЛПРОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФКУ ИК-21 ГУФСИН РОССИИ по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 23 368 руб. 11 коп. сумму договорной неустойки.

Взыскать с ООО "УРАЛПРОМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. сумму государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья                              З.Г. Фазлыева