АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

05 мая 2022 года

Дело № А33-24398/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения принята в судебном заседании 26 апреля 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 мая 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские башни» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности и неустойки,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

установил:

публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские башни» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.3578.20 в размере 11 603,62 руб., сумму неустойки в размере 2 578,59 руб.

Определением арбитражного суда от 27.09.2021 исковое заявление оставлено судом без движения.      06 мая 2022 года    

Определением от 11.10.2021 продлен срок оставления искового заявления без движения.

Определением от 15.11.2021 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства, предварительное судебное заседания назначено на 28.03.2022.

Определением от 28.03.2022 предварительное судебное заседание отложено на 21.04.2022. 

Представители сторон, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в предварительное судебное заседание не явились. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Согласно статье 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание проводится в их отсутствие.

21.04.2022 в материалы дела от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца.

В судебном заседании в соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 26.04.2022 в 12 час. 15 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено в 12 час. 15 мин. 26.04.2022, в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

На день судебного заседания от лиц, участвующих в деле каких-либо дополнительных документов в материалы дела не поступало.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (сетевой организацией) и ответчиком (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.3578.20 от 29.07.2020 г. согласно пункту 1 которого по договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. 

Пункт 2 заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пункт 3 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения антенно-мачтового сооружения, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, пр-кт Свободный, в границах кадастрового квартала  24:50:0100521.

Пункт 4 точка (и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия)

Пункт 5 технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

В пункте 6 стороны определили, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В пунктах 11, 12, 13 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 26.12.2019г № 576-п и составляет 12 892,91 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 148,82 руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 1 289,29 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 214,88 руб. вносятся в течение 5(пяти) рабочих дней со дня выставления счета Сетевой организацией; 

- 30  % платы за технологическое присоединение в размере 3867,87 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 644,65 руб. вносятся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора; 

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 2578,59 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 429,76 руб. вносятся в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения договора; 

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 3 867,87 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 644,65 руб. вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня фактического присоединения; 

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 1 289,29 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 214,88 руб. вносятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Абзацам 2 пункта 20 договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

28.06.2021 стороны подписали акт о выполнении технологических условий № АТУ-В46-21-3578.20, а также акт об осуществлении технологического присоединения № АТП-В46-21-3578.20, согласно которому сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями (Приложение № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.3578.20 от 29.07.2020 г. в полном объеме на сумму:12 892,91 руб., в том числе НДС 20% 2 148,82 руб. 

Платежным поручением от 04.08.2020 № 66 на сумму 1 289,29 руб. с назначением платежа: «по договору № 20.2400.3578.20» ответчик оплатил за технологическое присоединение к электрическим сетям к договору № 20.2400.3578.20 от 29.07.2020 г. 

Как указывает истец, в нарушении условий договора ответчиком обязательства по перечислению оплаты за технологическое присоединение в сумме 11 603,62 руб. не были исполнены, в связи с чем образовалась задолженность в указанной сумме. 

Истцом также заявлено требование о взыскании 2 578,59 руб. неустойки за период с 14.07.2021 по 15.09.2021 г. в соответствии с пунктом 20 договора. 

Истцом ответчику направлена претензия с требованием добровольно оплатить долг и неустойку, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения с настоящим иском. 

Ответчик отзыв на исковое заявление с возражениями в порядке, предусмотренном статьёй 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представил, в связи с чем, дело рассматривается по имеющимся доказательствам.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией: в соответствии с п. 3.2. Устава ПАО «Россети Сибирь» оказывает услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности согласно п. 4 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пп. 3, 6 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основ ценообразования).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ), пункта 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению  энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ и пп. 16,17 Правил № 861). 

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Спорные отношения сторон основаны на договоре, которые регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона № 35-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ  технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил№ 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами № 861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Из материалов дела следует, что истцом (сетевой организацией) и ответчиком (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.3578.20 от 29.07.2020, для осуществления технологического присоединения и электроснабжения антенно-мачтового сооружения, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, пр-кт Свободный, в границах кадастрового квартала  24:50:0100521.

В акте об осуществлении технологического присоединения № АТП-В46-21-3578.20 от 28.06.2021 стороны согласовали стоимость оказанных истцом ответчик услуг в суме            12 892,91 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 148,82 руб. 

Платежным поручением от 04.08.2020 № 66 ответчик частично оплатил услуги в размере 1 289,29 руб. 

Доказательства оплаты ответчиком истцу суммы 11 603,62 руб. в материалы дела не представлено. 

Представленный истцом в материалы дела расчёт задолженности выполнен в соответствии с действующим законодательством, судом проверен и признан верным.

Обязательства истца как сетевой организации исполнены надлежащим образом. 

При указанных обстоятельствах исковые требования о взыскании долга являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

На основании части 1 статьи 329  ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Порядок исчисления неустойки согласован сторонами в пункте 20 договора, в соответствии с которым сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В связи с нарушением ответчиком условий договора в части своевременной оплаты долга в соответствии с пунктом 20 договора ответчику начислена неустойка за период с 14.07.2021 по 15.09.2021 г. в размере 2 578,59 руб., исходя из следующего расчета: 80 дн. (количество дней просрочки) х 12 892,91 руб. (размер плат по договору) х 0,25%.

Акт об осуществлении технологического присоединения подписан сторонами 28.06.2019, соответственно, просрочка исполнения обязательства по технологическому присоединению со стороны ответчика определена истцом правильно. 

Однако истцом в указанном расчете не учтена оплата произведенная ответчиком по платежному поручению 04.08.2020 № 66 на сумму 1 289,29 руб., таким образом, платы за технологическое присоединение составляет 11 603,62 руб., в связи с чем расчет неустойки будет составлять 2 320,70 руб. за период с 14.07.2021 по 15.09.2021 г., исходя из: 80 дн. (количество дней просрочки) х 11 603,62 руб. (размер платы по договору) х 0,25%.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению частично в размере 13 924,32 руб. в удовлетворении остальной части исковых требований надлежит отказать. 

Статьёй 110 АПК РФ определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований. 

Размер государственной пошлины, исходя из суммы иска 14 182,11 руб. составляет 2 000 руб. 

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина по платежным поручения от 24.09.2021 № 37494 на сумму 2 000 руб. 

Учитывая результат рассмотрения дела, понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 964 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В остальной части судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирские башни» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 13 924,32 руб., в том числе задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.3578.20 от 29.07.2020 в размере 11 603,62 руб., неустойку в размере 2320,7 руб. за период с 14.07.2021 по 15.09.2021, а также 1964 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

М.Ю. Винокурова