АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, 

<

...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-26570/2024

г. Тюмень

26 июня 2025 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Цыпушевой А.С., рассмотрев в судебном заседании Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625002, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Создатели. Специализированный застройщик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625003, 

<

...>) о взыскании неустойки в размере 16 251 008,40 руб., руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Создатели. Специализированный застройщик» в пользу Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени неустойку по договору о развитии застроенной территории от 21.04.2021 № 18-Т в размере 1 500 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Создатели. Специализированный застройщик» в доходы федерального бюджета государственную пошлину в размере 70 000 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Цыпушева А.С.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: