Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23454/2020

07 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  07 июля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью  "Мапгазстрой" (адрес:  188340, Ленинградской области, Гатчинский район, п. Тайцы,  ул. Карьерная, д. 1; ОГРН:  1024702089840);

ответчик: Дачное некоммерческое партнерство "РОПШИНСКИЕ ГОРКИ" (адрес:  188514, Ленинградской области, Ломоносовский район, деревня Большие горки, корпус 3, офис 629, ОГРН:  1104720002750);

о взыскании 1 595 300 руб.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (доверенность от 13.01.2020) 

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Мапгазстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с  уточненным и принятым судом в порядке статьи 49 АПК РФ исковым заявлением о взыскании с дачного некоммерческого партнерства «РОПШИНСКИЕ ГОРКИ» (далее – ответчик) 1 595 300 руб. задолженности по договору подряда №13/11/18-С от 13.11.2018. 

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, возражений по существу спора не представил.

В соответствии со ст. 123, ч. 3  ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №13/11/18-С от 13.11.2018 на работы по строительству распределительного газапровода к дачной жилой застройки ДНП «РОПШИНСКИЕ ГОРКИ» (1 очередь) и газопроводов-вводов к домовладениям, расположенным на территории по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский   район, вблизи д. Большие Горки. 

В связи с отсутствием согласований со стороны собственников земельных участков и наличием препятствий для продолжения выполнения работ, дополнительным соглашением от 27.0.2019 выполнение работ по договору  сторонами было приостановлено. 

Общая стоимость выполненных истцом работ составила 2 724 300 руб., что подтверждается прилагаемыми актами и справками о стоимости выполненных  работ. Ответчик выполненные работы оплатил частично, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 1 595 300 руб., что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

 Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом  1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных подрядчиком работ в силу статьи 746 ГК РФ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Обстоятельства наличие задолженности в спорном размере подтверждаются материалами дела и ответчиком не опровергнуты.

Принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по договору, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, с отнесением расходов по госпошлине на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с дачного некоммерческого партнерства «РОПШИНСКИЕ ГОРКИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мапгазстрой» 1 595 300 руб. задолженности, а также 32 693 руб. расходов по госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.