100547_4468431 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  город Пермь  

11.08.2023 года Дело № А50-22756/22  Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н. , при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой  Е.Г. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  

заявлению общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору строительного подряда,  

по встречному исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности, неустойки по договору строительного подряда   

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орсо  Констракшн» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>):  

- задолженности по договору строительного подряда № ОК-111-2020 от  21.09.2020 в сумме 7 898 021 руб. 23 коп., неустойку за период с 11.08.2021  по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 5 800 495 руб. 04 коп. с  продолжением начисления неустойки на сумму долга с 21.04.2023 исходя из  0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательства по день  фактической оплаты долга;  

- - задолженности по договору строительного подряда № ОК-136- 2020 от 26.10.2020 в сумме 2 984 279 руб. 80 коп., неустойку за период с  11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 1 535 175  руб. 11 коп. с продолжением начисления неустойки на сумму долга исходя  с 21.04.2023 из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения  обязательства по день фактической оплаты долга;  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  О.Н. Маркеева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00

 Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна