Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-167587/2022-7-1283

город Москва

18 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Огородниковой М.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовым В.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ" (ОГРН: 1217800147938, ИНН: 7816722476)   

к ответчику: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. С.В. ИЛЬЮШИНА" (ОГРН: 1027739118659, 7714027882)    

третье лицо: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН: 1037700255284, ИНН: 7704252261, КПП: 770401001)

о признании, о взыскании денежных средств в размере 1 435 120 руб. 42 коп. (с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ)

при участии:

от истца – Савицкая А.М. по доверенности от 20.12.2022 г.

от ответчика – Файрузова А.М. по доверенности от 23.03.2022 г.

от третьего лица -  не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

С учетом принятого судом изменения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. С.В. ИЛЬЮШИНА" и просит признать цену изделия АФС «Астра-112» по договору № 2021187422871412208200782/К078/20-0872 от 01.06.2020 фиксированной и составляющей в 2021 году за единицу продукции 1 145 062,04 рублей без НДС (1 374 074,45 рублей с НДС); взыскать с задолженность по окончательному расчету за поставленную по договору № 2021187422871412208200782/К078/20-0872 от 01.06.2020 продукцию в размере 1 417 963,07 руб., неустойку за просрочку окончательного расчета по договору № 2021187422871412208200782/К078/20-0872 от 01.06.2020 в размере 17157,35 рубля (период просрочки с 03.10.2022 по 31.01.2023), а также неустойку за нарушение сроков окончательного расчета за поставленную Продукцию, исчисленную с 01.02.2023 на дату вынесения судом решения, и далее до момента фактического исполнения обязательства - оплаты задолженности в размере 1 417 963,07 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явилось.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя третьего лица в порядке статьи 176 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик в иске просил отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд полагает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как указывает истец в обоснование иска, между АО «ВНИИРА» (далее - Поставщик, Истец) и ПАО «ВАСО» (далее -Покупатель, Ответчик) 01.06.2020 заключен договор № 2021187422871412208200782/К078/20-0872 (далее - Договор), согласно которому Поставщик обязуется поставить комплектующие изделия (далее - Продукция) для самолетов Ил-112В №0103, №0104, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке, установленном Договором.

В связи с реорганизацией ПАО «ВАСО» в форме присоединения к ПАО «Ил», все права и обязанности по Договору в порядке правопреемства перешли к ПАО «Ил», что подтверждается Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.11.2021.

Пунктом 1.2. Договора установлено, что наименование, количество, сроки поставки, цена на Продукцию указываются Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с п.3.2 Договора, расчет за Продукцию производится Покупателем в рублях по цене, указанной в Спецификации к Договору, путем перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, в следующем порядке:

3.2.1.Покупатель перечислит авансовый платеж в размере 50% от стоимости поставляемой Продукции по цене, указанной в Спецификации, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после подписания Договора.

3.2.2.Окончательный расчет за продукцию осуществляется по фиксированной цене, которая согласовывается протоколом фиксированной цены и подтверждается Заключением ВП МО РФ по фиксированной цене в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента Получения Покупателем Продукции.

Согласно п. 3.1. Договора Ориентировочная цена Договора составляет 2 660 371, 66 рублей.

Покупатель исполнил принятые на себя обязательства по перечислению авансового платежа, что подтверждается платежными поручениями № № 1587, 1588 от 15.03.2021 на общую сумму 1 330 185, 83 рубля.

Согласно Спецификации № 1 на поставку Продукции срок поставки составляет 9 месяцев с даты поступления авансового платежа.

В соответствии с Пунктом 2.2.2. Договора Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке продукции с момента направления Покупателю уведомления о готовности продукции к отгрузке, в связи с чем АО «ВНИИРА» в адрес ПАО «Ил» исх. 1500/08828 от 28.10.2021 было направлено соответствующее уведомление.

Поставщиком в полном объеме и в установленные Договором сроки выполнены принятые на себя обязательства по поставке Продукции, что подтверждается товарной накладной № 210751 от 29.10.2021, подписанной Покупателем без замечаний.

29.12.2021 Поставщиком в адрес Покупателя исх. 1500/10924 был направлен Протокол фиксированной цены на продукцию с Приложением Заключения 257ВПМОРФ№ 115/257/1564от 15.11.2021.

В связи с отсутствием согласованного и направленного в адрес АО «ВНИИРА» двусторонне подписанного протокола фиксированной цены, а также окончательного расчета за поставленную Продукцию, в адрес ПАО «Ил» 04.03.2022 повторно направлено письмо исх. 1500/02251 с просьбой исполнить принятые на себя в рамках Договора обязательства.

Однако, в нарушение условий Договора Покупателем принятые на себя обязательства не исполнены в полном объеме, а именно: по состоянию на 01.08.2022 ПАО «Ил» не подписан протокол фиксированной цены и не произведен окончательный расчет за поставленную АО «ВНИИРА» Продукцию.

В связи с тем, что до настоящего времени Покупателем не произведен окончательный расчет за поставленную Продукцию в установленные п. 3.2.2. Договора сроки (15 рабочих дней с момента получения Продукции), не предъявлен письменный мотивированный отказ от подписания направленного в адрес Покупателя 29.12.2021 Протокола фиксированной цены, а также не направлены в адрес Поставщика претензии по качеству поставленной Продукции, то фиксированная цена, предложенная Поставщиком на основании выданного Заключения 257 ВП МО РФ от 15.11.2021 № 115/257/1564, считается принятой Покупателем без замечаний.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Положениями статей 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

На основании пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Пунктом 1.3. предусмотрено, что поставка по настоящему Договору выполняется во исполнение Решения «О порядке заключения Государственного контракта на поставку двух самолетов ИЛ-112В № 0103, 0104 и завершения ОКР «ЛВТС», утвержденного Министерством обороны РФ 15.04.2019 года в интересах Министерства обороны РФ.

11.09.2022 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее - Дополнительное соглашение № 1), согласно которому номер договора по тексту и приложению к нему читать как: 2021187422871412208200782/К078/20-0872.

В соответствии с пунктом 2 Дополнительного соглашения № 1 - пункт 1.3. «Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договора заключен и исполняется в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта № 2021187422871412208200782 от 22.05.2020, заключённого между Министерством обороны РФ и ПАО «Ил».».

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 2 в Договор введен пункт 1.5: «В своей деятельности, а рамках настоящего Договора, Стороны руководствуются Федеральным законом от 29.12.2021 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Учитывая, что предметом Договора поставка Продукции для нужд Минобороны России, то к отношениям сторон, возникших в ходе исполнения указанного Договора, помимо норм ГК РФ, подлежат применению специальные нормы Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее - Закон о гособоронзаказе), который также предусматривает специальный порядок осуществления расчетов между сторонами, распространяющийся на все заключенные участниками кооперации сопровождаемые сделки.

Согласно пп. 48 п. 7 Указа Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» на Минобороны России возложены функции государственного заказчика, при этом, на основании пп. 31 п. 10 Указа, Минобороны России является главным распорядителем средств федерального бюджета, выделенных на выполнение оборонного заказа.

В соответствии с п. 4.1 ст. 3 Закона о гособоронзаказе кооперация головного исполнителя (далее - кооперация) - совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции в рамках сопровождаемых сделок.

В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем.

В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам).

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о гособоронзаказе положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования Закона о гособоронзаказе применяются в части, не противоречащей этому Закону.

Подписав Договор в рамках выполнения государственного оборонного заказа, Истец согласился со всеми ограничениями, накладываемыми на исполнителей государственного оборонного заказа, предусмотренных договором и действующим законодательством.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона о гособоронзаказе финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком головному исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ. Головной исполнитель несет ответственность за нецелевое использование указанных средств.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора, цена за продукцию, указанная в спецификации, является ориентировочной, служит для заключения договора и осуществления авансовых платежей. Фиксированная цена будет согласована Поставщиком в установленном порядке. Протокол согласования фиксированной цены и заключения 257 ВП МО РФ направляется Покупателю за 45 (сорок пять) календарных дней до поставки продукции.

Ориентировочная цена Договора составляет 2 660 371,66 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста девяносто пять) рубль 66 копеек, в том числе НДС 20 % -443 395,28 (четыреста сорок три тысячи триста девяносто пять) рублей 28 копеек.

Согласно пункту 16 Дополнительного соглашения № 1 пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Расчет за продукцию производится Покупателем в рублях по цене, указанной в Спецификации к Договору, путем перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, в следующем порядке:

3.2.1.Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 50 % от стоимости поставляемой продукции по цене, указанной в Спецификации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора.

3.2.2.Окончательный расчет за продукцию осуществляется по фиксированной цене, которая согласовывается протоколом фиксированной цены и подтверждается заключением ВП МО РФ по фиксированной цене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции.»

Возможность, при заключении договора по выполнению гособоронзаказа, указывать ориентировочные (уточняемые) цены с последующей их корректировкой в порядке, предусмотренном Правительством РФ, предусмотрена пп. 1 п. 1 ст. 11 Закона о гособоронзаказе. Работы по договору относятся к работам, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Контроль за эффективным использованием бюджетных средств в сфере гособоронзаказа реализуется через механизм государственного регулирования цен на продукцию (п.1 ст. 9 Закона о гособоронзаказе).

Обоснование цены на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу осуществляется в соответствии с требованиями Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465 (далее - Положение о государственном регулировании цен).

Таким образом, на Минобороны России, как на государственного заказчика, возложены функции государственного регулирования цен на работы, выполняемые в рамках гособоронзаказа.

Согласно пп. «д» п. 5 Положения о государственном регулировании цен, уточнение ориентировочной цены путем перевода ее в фиксированную цену является одним из видов государственного регулирования цен.

Согласно п. 44 Положения о государственном регулировании цен, условия перевода ориентировочной (уточняемой) цены продукции в фиксированную цену должны предусматривать возможность установления значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены.

Порядок перевода ориентировочной цены в фиксированную определён разделом 3 Положения о государственном регулировании цен: «В случае применения в государственном контракте ориентировочной (уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки, государственным заказчиком по согласованию с единственным поставщиком по окончании срока действия соответствующего вида цены на продукцию, но не позднее 2 месяцев до окончания поставки этой продукции (или завершения отдельных этапов поставки продукции, если государственным контрактом предусмотрены такие этапы) или по достижении 80 процентов технической готовности продукции устанавливается фиксированная цена на продукцию» (п. 46 Положения).

Из вышеприведенных норм следует, что в процессе перевода ориентировочной цены в фиксированную цена может быть уменьшена, окончательное установление фиксированной цены осуществляется государственным заказчиком - федеральным органом власти, обладающим компетенцией действовать от лица Российской Федерации. Лицом, осуществляющим согласование фиксированной цены Работ по Договору, является государственный заказчик - Минобороны России, который рассматривает цены, предложенные Исполнителем, и представленные обосновывающие документы.

Согласно пункту 5 статьи 7 Закона о гособоронзаказе государственный заказчик обеспечивает финансирование оборонного заказа. Государственный заказчик осуществляет контроль за исполнением государственного оборонного заказа (подпункт 6 пункта 1 статьи 8) и целевым использованием бюджетных ассигнований (пункт 6 статьи 7). Статьей 10 Закона о гособоронзаказе также предусмотрено, что государственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу осуществляется посредством обеспечения оплаты головному исполнителю, исполнителю экономически обоснованных затрат, связанных с выполнением государственного оборонного заказа и осуществления государственного контроля за применением цен на продукцию по государственному оборонному заказу при его выполнении.

С учетом требований Закона о гособоронзаказе денежные средства на оплату выделяются только после проверки затрат, понесенных исполнителями, так как все исполнители оборонного заказа обязаны отчитываться перед стоящим выше его по цепочке контрагентом о целевом расходовании выделенных бюджетных средств и несут ответственность за нецелевое расходование выделенных из бюджета средств, что подтверждается письмом ВАС РФ от 19.02.1996 № С5-7/03-93 «О Федеральном законе «О государственном оборонном заказе».

Кроме того, п. 4 Положения о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1275, условия контракта, заключаемого головным исполнителем с исполнителем в целях выполнения государственного контракта, определяются условиями соответствующего государственного контракта, заключенного государственным заказчиком с этим головным исполнителем.

С учетом изложенных норм действующего законодательства Российской Федерации в Договоре предусмотрено, что окончательный расчет за продукцию осуществляется по фиксированной цене, которая согласовывается протоколом фиксированной цены и подтверждается заключением ВП МО РФ по фиксированной цене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции (п. 3.2 в редакции дополнительного соглашения № 1)

Таким образом, существенное значение при рассмотрении настоящего дела имеет протокол фиксированной цены, подтвержденный заключением ВП МО РФ не только Истца, но и Ответчика.

В соответствии с Протоколом совещания УАТиВ ДОГОЗ Минобороны России от 09.02.2022 по проблемным вопросам выполнения ОКР «ЛВТС» и поставки Ил-112В для нужд Минобороны России приостановлено выполнение работ по государственным контрактам до завершения работы Комиссии по расследованию катастрофы с самолетом Ил-112В № 51493201001 и принятия решения руководством Минобороны России по дальнейшему выполнению работ, (приказ ПАО «Ил» от 17.02.2022 № 41).

153 Военным представительством Минобороны России до настоящего времени приостановлено согласование технической и отчетной документации по Государственному контракту в рамках ОКР «ЛВТС» и поставки самолетов Ил-112В, в связи с проведением расследования авиационного происшествия опытного летного образца самолета Ил-112В № 0101, что подтверждается письмом 153 ВП МО РФ от 22.02.2022 № 33/114-22.

Следовательно, осуществление взаиморасчетов по ценам, не прошедшим проверку экономической обоснованности затрат на продукцию, между участниками государственного оборонного заказа недопустимо.

Кроме того, пунктом 9 Дополнительного соглашения № 1 предусмотрено -«Использовать для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке.

В соответствии с пп. 10 ст. 3 Закона о гособоронзаказе отдельный счет - счет, открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта, каждого контракта.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 8 Закона о гособоронзаказе Головной исполнитель (соисполнитель) обязан использовать для расчетов по контрактам только отдельные счета, открытые исполнителям, с которыми у головного исполнителя заключены контракты, в уполномоченном банке, при наличии у таких исполнителей договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком.

В соответствии со ст. 8.3, 8.4 Закона о гособоронзаказе движение денежных средств по отдельному банковскому счету ограничено, использование финансовых инструментов - кредитов, займов, ссуды, ценных бумаг, драгоценных металлов, на отдельном счете запрещено, осуществление перевода денежных средств на счета, открытых в иных кредитных организациях, запрещено, использование для расчета со соисполнителями иных денежных средств, кроме бюджетных ассигнований Государственного заказчика, не предусмотрено.

Таким образом, особый правовой режим отдельного банковского счета ставит в прямую зависимость взаимодействие головного исполнителя и привлеченных им соисполнителей от надлежащего исполнения контрактных обязательств Государственным заказчиком: своевременное авансирование, окончательный расчет, утверждение цепочки кооперации, согласование мероприятий по переводу цены контракта из ориентировочной в твердофиксированную.

Предусмотренная Договором система расчетов с использованием отдельных счетов, введенная Законом о гособоронзаказе, предполагает порядок расчетов, с прохождением всех целевых денежных средств исключительно через систему данных счетов от государственного заказчика и далее по ступеням кооперации.

Следовательно, перечисление денежных средств Истцу может быть осуществлено только по отдельному счету, данное требование непосредственно доказывает факт, что оплата может быть произведена только за счет денежных средств федерального бюджета, поступивших на отдельный счет Ответчика после получения денежных средств от Государственного заказчика.

В соответствии с п. 1.5 Договора (в редакции п. 3 Дополнительного соглашения № 2) в своей деятельности, в рамках настоящего Договора, Стороны руководствуются Федеральным законом от 29.12.2021 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». (далее - Закон о гособоронзаказе).

В силу специальных императивных норм Закона о гособоронзаказе и условий договора (п 3.1 Договора п. 3.2.2 Договора в редакции п. 16 Дополнительного соглашения № 1), окончательный расчет по Договору возможен при соблюдении следующих условий:

- направление со стороны АО «ВНИИРА» протокола твердой фиксированной цены с приложением расчетно-калькуляционных материалов за 45 календарных дней до поставки продукции;

- проверка обоснованности заявленных затрат ВП МО РФ поставщика, ВП МО РФ Головного исполнителя государственного контракта, а также Департаментом аудита государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации;

- санкция Государственного заказчика (Минобороны России) на использование выделенных бюджетных ассигнований.

На сегодняшний день согласование фиксированной цены с ВП МО РФ невозможно по независящим от Ответчика обстоятельствам, что подтверждается следующим.

17.08.2021 г. вблизи авиабазы Кубинка в Московской области опытный экземпляр лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В во время тренировочного рейса по маршруту Жуковский—Кубинка загорелся в воздухе и рухнул на землю.

Информация о крушении самолета Ил-112В является общедоступной, и была опубликована во всех средствах массовой информации .

Приказом от 17.08.2021 г. № 3215 Минпромторг России образовал комиссию по расследованию катастрофы с самолетом Ил-112В заводской номер № 51493201001.

Письмом от 30.08.2021 г. № 33/730-21 153 ВП МО РФ (153 ВП МО РФ военное представительство, аккредитованное на предприятии), сообщило в адрес ПАО «Ил», что 17.08.2021 г. произошло авиационное происшествие опытного летного образца самолета Ил-112В №0101 разрабатываемого в рамках государственного контракта №Н/4/4-14-ДОГОЗ от 14.11.2014 г., по факту катастрофы проводится расследование (в соответствии с приказом Минпромторга России № 3215 от 17.08.2021 г.).

Однако, в 153 ВП МО РФ на согласование поступает конструкторская, техническая договорная и другая документация, непосредственно связанная с выполнение работ в рамках ОКР «ЛВТС».

В связи с вышеизложенным, 153 ВП МО РФ указало, что до определения причин катастрофы Ил-112В №0101 и документального их оформления, вышеуказанная документация в рамках ОКР «ЛВТС» 153 ВП МО РФ не рассматривается.

Следовательно, начиная с 30.08.2021 г. Минобороны России в лице 153 ВП МО РФ приостановило исполнение обязательств по государственному контракту.

22.02.2022 письмом № 33/114-22 от 22.02.2022 153 ВП МО РФ уведомило о приостановке приемки и отгрузки военной продукции в рамках ОКР «ЛВТС» и поставки самолетов Ил-112В, в связи с проведением расследования авиационного происшествия опытного летного образца самолета Ил-112В.

При этом, Ответчик предпринимал действия по согласованию твердой фиксированной цены с ВП МО РФ, что подтверждается следующими доказательствами.

11.05.2022 филиал ПАО «Ил» - ВАСО письмом № 182 обратилось в 214 ВП МО РФ с просьбой рассмотреть и подписать документы исполнителей гособоронзаказа.

23.05.2022 филиал ПАО «Ил» - ВАСО письмом № 138/ОВЭД-32 обратилось к начальнику 214 ВП МО РФ с просьбой согласовать Дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2021 к Договору на перевод ориентировочной цены в фиксированную в соответствии Заключением 257 ВП МО РФ от 15.11.2021 № 115/257/1564.

Однако письмом от 24.05.2022 № 241/591 214 ВП МО РФ на основании решения государственного заказчика о приостановке работ, определенного Протоколом совещания по проблемным вопросам выполнения ОКР «ЛВТС» и поставки Ил-112В для нужд Министерства обороны Российской Федерации № 235/4/2/1209 от 09.02.2022 214 ВП МО РФ приостановлена приемка и отгрузка работ (результатов работ) выполняемых филиалом ПАО «Ил» - ВАСО в рамках государственного контракта от 22.05.2020 года №2021187422871412208200782 (уведомление от 09.02.2022 № 214/155) и государственного контракта от 14.11.2014 № 1417187327111010104000435/11/Н/4/4-14-ДОГОЗ (уведомление от 09.02.2022 года № 214/156).

Отгрузка военной продукции возобновится после проведения организацией согласованных с государственным заказчиком мероприятий по устранению выявленных недостатков и их причин (п. 9 (2) Положения о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.1995 № 804).

Таким образом, до принятия соответствующего решения государственным заказчиком, оснований для возобновления работы по контролю качества и приемке продукции (в том числе согласования договорных документов) у 214 ВП МО РФ нет.

Следовательно, до принятия соответствующего решения Государственным заказчиком (Минобороны России), работы, выполненные АО «ВНИИРА» оплачены быть не могут.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу положений статьи 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного исковые требования удовлетворению не подлежат как в части установления фиксированной цены, так и в части ее взыскания в пользу истца.

Поскольку в удовлетворении основного требования судом отказано, то и акцессорные требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ и подлежат отнесению на истца.

На основании статей 1, 8, 10, 12, 307, 308, 309, 310, 454, 486, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 49, 65, 71, 110, 123, 156, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ" (ОГРН: 1217800147938, ИНН: 7816722476) - отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОАППАРАТУРЫ" (ОГРН: 1217800147938, ИНН: 7816722476) в Доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 832 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья:

М.С. Огородникова