АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-24720/24

05 февраля 2025 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Иваненко И.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-М" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) об обязании и взыскании 409 500,94 руб. (уточненные требования)  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН:  

<

***> ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

"АЛЬФА-М" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за несвоевременный  

возврат аванса в размере 340 797,10 руб., неустойку в размере 68 703,84 руб., судебные  

расходы за оплату государственной пошлины в размере 17 190 руб. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН:  

<

***> ИНН: 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью  

"АЛЬФА-М" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 14 (четырнадцати)  

календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда надлежащим  

образом оформленные и подписанные оригиналы документов по объекту Краснодарский  

край, 

<

...>, пом. III, а именно: 

Техническое задание (для выполнения ремонтно-строительных работ); План демонтажный;  

План строительный; План каркасов и перегородок; Смету (окончательный расчет); 

Журнал учета физических лиц и вида работ с приложением копии договора  

субподряда; Акт приема-передачи давальческих материалов и оборудования; 

Отчет об использовании давальческих материалов и оборудования; Счет-фактуру;  

Акт выполненных работ. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) передать обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-М" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы документов по объектам Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., аул Козет, ул. Ленина, д. 42/4, пом. 1,2; 

<

...>, а именно:  

акты приема-передачи давальческих материалов и оборудования, отчеты об использовании давальческих материалов и оборудования. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова