442/2019-552022(1) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

20 сентября 2019 года. Дело № А56-45054/2019 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-168, 170, 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области,  

решил:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  культура» в пользу Комитета по культуре Ленинградской области денежные средства  в размере 3 000 000 рублей, составляющие неустойку.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований  отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Комитета по культуре Ленинградской области в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная культура» денежные средства в  размере 2 019 914 рублей 06 копеек, составляющие неустойку, и судебные расходы,  состоящие из государственной пошлины в размере 28 430 рублей.  

В результате зачета удовлетворенных первоначальных и встречных исковых  требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  культура» в пользу Комитета по культуре Ленинградской области денежные средства  в размере 951 655 рублей 94 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Золотарева Я.В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 23.07.2019 14:07:08

 Кому выдана Золотарева Яна Викторовна