АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть)

Дело № А83-2908/2017

13 июня 2017 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного унитарного  предприятия «Крымское управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы неустойки по договору подряда №  20-10-16/Б от 20.10.2016 года в размере 478 559,86 руб.  

при участии представителей: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 25.05.2017 № 105, от ответчика – не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд –  

РЕШИЛ:

1. Принять уменьшение исковых требований. 2. Исковое заявление удовлетворить. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» в пользу  Государственного унитарного предприятия «Крымское управление капитального  строительства» сумму неустойки по договору подряда № 20-10-16/Б от 20.10.2016 года в  размере 478 559,86 руб. (четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять  рублей 86 коп.).  

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» в пользу  

Государственного унитарного предприятия «Крымское управление капитального  строительства» сумму оплаченной государственной пошлины в размере 12 571,00 руб.  (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей).  

5. Возвратить из Федерального бюджета Государственному унитарному предприятию  «Крымское управление капитального строительства» государственную пошлину,  оплаченную платежным поручением № 140239 от 15.03.2017 года, в размере 399 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.Н. Гризодубова