177/2018-14979(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-16394/2017

20 февраля 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства строительства  и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно- строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне  ответчика временного управляющего ФИО1  

о взыскании неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики  Коми (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 300 000 руб. неустойки.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета 19 231 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист. 

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в  апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд  (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья Н.В. Кокошина