32_597488  

 

Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1025/2023

город Горно-Алтайск

07 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушева С. В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Всесезонный курорт  «Манжерок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленинская, д. 18, с. Манжерок,  р-н. Майминский, Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью  «Регионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Кемеровская область-Кузбасс,  г.о. Кемеровский, 

<

...>) о взыскании 17 943 920 руб. 67 копеек  и судебных расходов  

и встречному иску ООО «Регионстрой» о взыскании с ООО «Всесезонный курорт  «Манжерок» убытков по договору подряда № 347/22 от 31.05.2022 в размере 77 660 000  рублей и судебных расходов.  

при участии в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований общества с ограниченной ответственностью ГК «СибМодуль» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>, этаж).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Всесезонный  курорт «Манжерок» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Всесезонный курорт «Манжерок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Ленинская, д. 18, с. Манжерок, р-н. Майминский, Республика Алтай) пени за  

несоблюдение срока начала этапов работ по Договору № 347/22 от 31 мая 2022 года в  размере 10680009 рублей 60 копеек, пени за нарушение сроков освобождения  строительной площадки в размере 2677312 рублей 07 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Всесезонный курорт «Манжерок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Ленинская, д. 18, с. Манжерок, р-н. Майминский, Республика Алтай) судебные расходы  по оплате государственной пошлины в размере 76952 рубля 43 копейки.  

В остальной части исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Всесезонный курорт «Манжерок» отказать.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «Регионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Кемеровская область-Кузбасс,  г.о. Кемеровский, 

<

...>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Всесезонный курорт «Манжерок» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Ленинская, д. 18, с. Манжерок, р-н. Майминский, Республика Алтай)  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 6945 рублей 06 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Всесезонный курорт  «Манжерок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленинская, д. 18, с. Манжерок,  р-н. Майминский, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 2385 рублей 94 копейки.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.  Томск) в месячный срок со дня изготовления полного текста решения путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья С.В. Амургушев