28/2017-252882(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 25 октября 2017 года 

по делу № А33-12879/2017 Красноярск

25 октября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации29.12.2008) в пользу Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных  ремонтов и строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата  регистрации - 28.04.2001) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному  контракту № 3245704989816000250 от 03.10.2016 в размере 12 835 руб. и по  муниципальному контракту № 3245704989816000251 от 03.10.2016 - в размере 13 006,13 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации29.12.2008) в доход федерального бюджета 807 руб. государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 2. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов  и строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации  - 28.04.2001) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата  регистрации - 29.12.2008) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному  контракту № 3245704989816000250 от 03.10.2016 в размере 3 570 руб., пени по  муниципальному контракту № 3245704989816000251от 03.10.2016 в размере 3 617,60 руб.,  

расходы на оплату услуг представителя в размере 5 313 руб., судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 1 063 руб.  

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

 3.С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации - 29.12.2008) в  пользу Муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и  строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации28.04.2001) пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам   № 3245704989816000250 и № 3245704989816000251 от 03.10.2016 в сумме 18 653,53 руб.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Л.О. Петракевич