АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дело № А45-1494/2021

город Новосибирск

15 апреля 2021 года

резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2021 года

в полном объёме решение изготовлено 15 апреля 2021 года

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Поляковой В.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО

к обществу с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

о взыскании задолженности по договору поставки

при участии в судебном заседании представителей

истца: ФИО2 по доверенности от 30.07.2018, паспорт, диплом 

ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.01.2020, паспорт, диплом

установил

 

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО обратилось с иском, уточнённым в процессе судебного разбирательства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1 673 163 рублей 29 копеек задолженности по договору поставки от 07.11.2019 № 2126, 8 018 рублей 47 копеек неустойки, 12 493 рублей 91 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании представитель общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО поддержал заявленные требования, дал пояснения по возражениям ответчика.

Представитель общества с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ против доводов иска возражал по мотивам, изложенным в отзыве, заявил о зачёте встречных однородных требований.

Изучив доводы искового заявления и отзыва на него, исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, суд приходит к следующим выводам.

Между обществом с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО (покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (поставщик) 07.11.2019 был заключён договор поставки № 2126.

По условиям договора поставщик обязуется передать строительные материалы (товар) в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить и принять этот товар на условиях договора.

Согласованные сторонами наименование, количество, цена товара, порядок и сроки оплаты и доставки указываются в дополнительных соглашениях, счетах-спецификациях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью (пункт 1.2 договора).

По спецификации от 02.10.2020 № СК000001016 поставке подлежал товар стоимостью 719 097 рублей 66 копеек. Оплата товара производится покупателем в размере 50 % стоимости спецификации. Срок поставки в течение восемнадцати рабочих дней с момента внесения предоплаты.

По спецификации от 16.10.2020 № СК000001087 поставке подлежал товар стоимостью 1 201 712 рублей 98 копеек. Оплата товара производится покупателем в размере 50 % стоимости спецификации в срок до 20.10.2020. Срок поставки в течение пятнадцати рабочих дней с момента внесения предоплаты.

По спецификации от 20.10.2020 № СК000001093 поставке подлежал товар стоимостью 1 459 829 рублей 67 копеек. Оплата товара производится покупателем в размере 50 % стоимости спецификации в срок до 22.10.2020. Срок поставки в течение восемнадцати рабочих дней с момента внесения предоплаты.

Всего по трём спецификациям подлежало внесению на расчётный счёт поставщика 1 690 320 рублей 15 копеек.

Истец перечислил на расчётный счёт ответчика 1 690 320 рублей 16 копеек в установленные спецификациями сроки, что подтверждается представленными в материалы дела платёжными поручениями от 05.10.2020 № 5493, 20.10.2020 № 5846, от 21.10.2020 № 5864.

По условиям спецификаций товар должен был быть поставлен в следующие сроки: до 29.10.2020, до 13.11.2020, до 18.11.2020.

В предусмотренный спецификацией от 02.10.2020 № СК000001016 срок – до 29.10.2020 товар не был поставлен поставщиком.

При этом гарантийным письмом от 30.10.2020 ответчик обещал поставить весь объём товара по спецификации от 02.10.2020 № СК000001016 до 06.11.2020.

В указанный в гарантийном письме срок товар не был поставлен покупателю.

По этой причине общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО направило в адрес общества с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ претензию от 09.11.2020 № 842, в которой просило поставщика в кратчайший срок поставить товар по спецификации от 02.10.2020 № СК000001016.

При неисполнении обществом с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ обязательств поставщик был предупреждён о намерении покупателя отказаться от дальнейшей поставки товара и потребовать возврата предоплаты с начислением неустойки за неисполнение договорных обязательств.

Письмом от 11.11.2020 общество с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ сообщило обществу с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО о готовности части товара по спецификации от 20.10.2020 № СК000001093 и готовности произвести оставшуюся часть товара при условии внесения доплаты в размере 729 914 рублей 83 копеек.

Платёжным поручением от 16.11.2020 № 6463 покупатель перечислил на расчётный счёт поставщика 729 914 рублей 83 копейки, то есть исполнил своё обязательство по оплате товара.

Поскольку товар в полном объёме по всем спецификациям в предусмотренные сроки не поставлен, общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО направило обществу с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ претензию от 20.11.2020 № 865.

В претензии покупатель сообщил, что по состоянию на 20.11.2020 обязательства по поставке товара поставщиком не исполнены, товар не поставлен, что ставит под угрозу выполнение плана строительства.

Покупатель предупредил поставщика о том, что в случае не поставки товара по спецификации от 02.10.2020 № СК000001016, спецификации от 16.10.2020 № СК000001087 в срок до 23.11.2020, общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО отказывается от поставки товара, просит возвратить денежные средства в размере 960 404 рублей 79 копеек.

Товар стоимостью 657 973 рубля 18 копеек был поставлен покупателю согласно универсальным передаточным документам от 13.11.2020 № СК001217, от 13.11.2020 № СК001218, от 19.01.2021 № СК0000000009, то есть с нарушением срока, предусмотренного спецификациями.

Доказательства поставки товара в полном объёме обществом с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.

При таких условиях отказ покупателя от дальнейшего исполнения договора признан судом правомерным, поскольку поставщиком нарушены сроки поставки товара, согласованные сторонами в спецификациях, полностью товар не поставлен.

Пунктом 6.3 договора поставки предусмотрено, что за нарушение срока поставки товара, установленного договором, поставщик на основании письменного требования покупателя уплачивает пеню в размере 0, 05 % от цены не поставленного товара за каждый день просрочки.

В связи с нарушением ответчиком договорных обязательств истцом начислена предусмотренная пунктом 6.3 договора неустойка в размере 0, 05 % от стоимости товара за каждый день просрочки до момента направления претензии о возврате суммы предоплаты.

Согласно расчёту истца размер неустойки за период с 29.10.2020 (с момента нарушения поставщиком обязательства по поставке товара) по 20.11.2020 (до момента отказа покупателя от исполнения договора) составил 8 018 рублей 47 копеек.

С момента фактического расторжения договора (отказа от исполнения договора) на сумму задолженности (невозвращённой предоплаты) истцом в порядке, предусмотренном статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 12 493 рублей 91 копейки (за период с 21.11.2020 по 20.01.2021).

Расчёт размера неустойки, предусмотренной договором, и процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) судом проверен, признан верным.

По смыслу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Согласно пункту 1 статьи 329, пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, неустойкой признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

При прекращении договора прекращается обязательство по поставке товара и у поставщика возникает обязательство по возврату предоплаты как неправомерно удерживаемой суммы денежных средств.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суд пришёл к выводу о том, что при надлежащем исполнении покупателем принятых по договору обязательств (внесение предоплаты) договорные обязательства нарушены ответчиком (сроки поставки нарушены, полностью товар не поставлен), требование покупателя о необходимости поставки товара в полном объёме ответчиком не исполнено.

Наличие задолженности в размере 1 858 125 рублей 29 копеек (по данным общества с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - в размере 1 877 325 рублей 29 копеек) подтверждено подписанным сторонами актом сверки взаимных расчётов за период с 01.10.2020 по 31.12.2020.

На основании изложенного исковые требования общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО признаны судом обоснованными и в этой связи подлежащими удовлетворению.

Предоплата за товар, не поставленный покупателю, при условии фактического отказа по этой причине от договора со стороны покупателя удерживается поставщиком неправомерно.

Довод ответчика о том, что им произведён зачёт встречных однородных требований, в качестве встречного заявлено требование об уплате штрафа за отказ от принятия товара, судом проверен и признан необоснованным, поскольку доказательств фактической поставки товара ответчиком истцу и отказа последнего от его получения в материалы дела не представлено. Равным образом не представлено ответчиком доказательств направления в адрес покупателя уведомлений о готовности товара к отгрузке (пункт 3.1 спецификаций).

Довод ответчика о зачёте на сумму штрафа за просрочку оплаты товара в размере 89 098 рублей 52 копеек, предусмотренного пунктом 4.7 договора поставки от 16.01.2018 № 1556, судом проверен и признан подлежащим отклонению, поскольку использованная ответчиком редакция пункта 4.7 договора не соответствует согласованной сторонами в протоколе разногласий от 16.01.2018 редакции.

Требование о зачёте на сумму неустойки за просрочку оплаты товара, предусмотренной пунктом 7.2 договора поставки от 16.01.2018 № 1556, обществом с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ не заявлено, в адрес общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО не направлялось.

Сумма задолженности определена истцом исходя из суммы предоплаты за товар (платёжные поручения от 05.10.2020 № 5493, 20.10.2020 № 5846, от 21.10.2020 № 5864, от 16.11.2020 № 6463, всего 2 420 234 рубля 99 копеек) за минусом суммы фактически поставленного товара (универсальные передаточные документы от 13.11.2020 № СК001217, от 13.11.2020 № СК001218, от 19.01.2021 № СК0000000009, всего 657 973 рубля 18 копеек) и суммы задолженности по предыдущим поставкам (акт сверки взаимных расчётов за период с 01.10.2020 по 08.12.2020, всего 89 098 рублей 52 копейки); размер неустойки – с момента, когда обязательство по поставке товара должно было быть исполнено, до момента отказа от исполнения договора покупателем в связи с нарушением обязательств по поставке товара поставщиком; размер процентов за пользование чужими денежными средствами - с момента отказа от исполнения договора и требования возврата суммы предоплаты.

Судебные расходы по делу распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учётом результатов его рассмотрения относятся на общество с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, - 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в пользу общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО 1 673 163 рубля 29 копеек задолженности, 8 018 рублей 47 копеек неустойки, 12 493 рубля 91 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами и 29 937 рублей расходов по государственной пошлине по иску.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ МОРОЗКО справку на возврат из федерального бюджета 1 383 рублей государственной пошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Решение будет изготовлено в течение пяти рабочих дней.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее следующего дня после дня его принятия.

 

судья                                                                                                        В.А. Полякова