АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, 

<

...> http://yaroslavl.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-13788/2024

г. Ярославль

10 сентября 2025 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Светловой Е.О., помощником судьи Марковой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Русстройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению «Агентство по строительству» города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании, списании, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области, Муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 92», Прокуратура Ярославской области, ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Списать заявленную неустойку и взыскать с муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русстройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 19 358 646 руб. 49 коп. долга, 3 980 669 руб. 08 коп. неустойки с продолжением начисления неустойки с 26.08.2025 года по день фактической оплаты долга, 136 014 руб. 93 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Русстройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 38 065 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 09.08.2024 года № 2648. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Л.А. Шадринова