19/2018-29995(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-3266/2018

06 июня 2018 года

г. Иваново

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2018 года  

 Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Т.Е., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново  к ООО «АвтодорПроект»  

о взыскании неустойки в сумме 2.554.537,50 рублей, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

1. Исковые требования истца удовлетворить частично.  2. Взыскать с ООО АвтодорПроект» ( адрес: 156019, г.Кострома,  

ул.Станкостроительная, д.3, пом.1, ком.2, ОГРН 

<

***>, дата  

регистрации 25.07.2006) в пользу Управления капитального строительства  Администрации г.Иваново (адрес: 153000, 

<

...>,  

ОГРН 

<

***>, дата регистрации 04.05.2006) 274376,25рублей  неустойки.  

3.  Взыскать с ООО «АвтодорПроект» в доход федерального бюджета 

8487,53 рублей расходов по государственной пошлине. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257,  259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в  

законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно  

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы (в том числе направленные посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (система «Мой арбитр») подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья Т.Е.ТОРГОВА