ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-22161/2020

Дело № А41-69595/19

01 апреля 2021 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  01 апреля 2021 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Коновалова С.А.,

судей Марченковой Н.В., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии в заседании:

от Администрации Наро-Фоминского городского округа: ФИО2, по доверенности от 29.12.2020; 

от ЗАО «Эпицентр»: не явились, извещены;

от Управления Росреестра по Московской области: не явились, извещены;

от Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа: не явились, извещены,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО «Эпицентр» на решение Арбитражного суда Московской области от 13 ноября 2020 года по делу  №А41-69595/19 по иску ЗАО «Эпицентр» к Администрации Наро-Фоминского городского округа, третьи лица: Управление Росреестра по Московской области, Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, о признании права собственности,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Эпицентр" обратилось в Арбитражный суд Московской области к Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области и Комитету по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области с иском о признании права собственности на объект недвижимости незавершенного строительства с кадастровым номером 50:26:0110516:620, расположенный по адресу: 

<

...> на земельном участке с кадастровым номером 50:26:0110516:9 с видом разрешенного использования "для размещения многоэтажных домов", категория земель "земли населенных пунктов", а также земельного участка площадью 2165 кв. м, занятого недвижимостью и необходимого для ее использования.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, к участию деле привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 ноября 2020 года по делу  №А41-69595/19 в удовлетворении исковых требований  отказано.

Ответчик направил в судебное заседание своего представителя, который возражал на доводы апелляционной жалобы.

Истец и третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. ст. 121 - 124, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), но не явившихся в заседание и не направивших своих представителей.

Рассмотрев дело в порядке ст. 268 АПК РФ, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, 27.04.2015 между ООО "Пересстрой" (цедент) и ЗАО "Эпицентр" (цессионарий) был заключен договор уступки прав осуществления функций заказчика-застройщика №2.

Согласно п. 1.1 договора, его предметом является сделка, по которой цедент уступил, а цессионарий принял право осуществления функций заказчика застройщика по строительству 256-квартирного 10, 12, 14-ти этажного монолитного жилого дома N 29 (в соответствии с генеральным планом проекта планировки территории жилого микрорайона "Восточный") расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск г, "Восточный" мкр, на земельном участке с кадастровым номером 50:26:110516:0009 с видом разрешенного использования - для размещения многоэтажных домов категория земель - земли населенных пунктов принадлежащее истцу на основании договора аренды земельного участка N 3746, от 04.032008, соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 3746 от 04.03.2008 года от 15 мая 2015 года, проектной документации N б/н от 2006 г., документ выдан ГП МО "Институт "МОСГРАЖДАНПРОЕКТ", разрешения на строительство N RU50524000-024-Г, от 05 февраля 2008 г. (документ выдан Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области), решения о консервации объектов строительства, реконструкции от 04.08.2009 256-квартирного 10, 12, 14-ти этажного монолитного жилого дома №29, приказа N 1к от 04.08.2009 года о консервации объектов строительства.

Как поясняет истец, с июля 2015 года он осуществлял поиск инвестора для возобновления строительства, но ввиду нестабильности экономической ситуации в стране, возможные инвесторы отказывались от инвестирования.

В результате ЗАО "Эпицентр" в сентябре 2017 года приняло решение о подготовке и направлении документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (росреестр) для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, был заключен договор на выполнение кадастровых работ N б/н от 14.09.2017. После получения технических планов зданий объектов незавершенного строительства обратилось в МФЦ - Наро-Фоминского района для оказания государственной услуги - осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - Опись документов N 50-0-1-346/3001/2017-12417 и N 50-50/026-50/026/013/2017-1152.

Управление Росреестра по Московской области уведомило общество о приостановлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав от 10.12.2017 №МО-17/РКФ-555477 были выявлены технические ошибки, в техническом плане, которые не соответствовали требованиям приказа Минэкономразвития №953 от 18.12.2015.

После исправления и устранения выявленных недостатков были дополнительно предоставлены документы опись N 50-0-1-346/3001/2017-15776 от 27.12.2017 и N 50-0-1-346/3001/2018-1512, однако, Росреестр в уведомлении от 05.02.2018 N МО-18/РКФ-40685 сообщил о выявлении новых ошибок.

Общество устранило выявленные ошибки и представило документы - опись №50-50/26-50/26/009/20183828 от 01.03.2018.

12.03.2018 Росреестр вынес решение №МО-18/РКФ-103882 об отказе в осуществлении кадастрового учета, не указав причины, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Общество еще раз обратилось в Росреестр, предоставив все имеющиеся документы - опись №50-0-1-346/3001/2018-4190 и №50-0-1-346/3001/2018-4191 от 19.03.2018. Росреестр в уведомлении от 11.04.2018 №50-0-1-346/3001/2018-4190 сообщил о выявлении ошибок.

Общество представило исправленные документы - опись №50-0-1-346/3001/2018-6502 от 08.03.2018. Росреестр в уведомлении от 15.05.2018 №50-0-1-346/3001/2018-4190 сообщил о допущенных технических ошибках в техническом плане.

После чего общество записалось на прием в Росреестр и получило консультацию о причинах постоянных приостановок регистрационных действий - карточка приема от 22.06.2018.

Устранив недостатки, общество представило в Росреестр новые комплект документов опись от 27.06.2018 N 50-0-1-346/3001/2018-8871.

29.06.2019 Росреестр в уведомлении N 50-0-1-346/3001/2018-4190 сообщил о выявлении недостатков в документов, а 11.07.2018 в уведомлении N МО-18/РКФ-353776 сообщил о постановке объекта незавершенного строительства на кадастровый учет за номером N 50:26:0110516:620, однако права на объект не были зарегистрированы, в связи с чем общество обратилось с заявлением N 50-50/026-50/026/009/2018-8548 от 18.05.2018 и N 50-50/026-50/026/009/2018-11406.

03.09.2018 Росреестр в уведомлении N 50/026/013/2017-1143 отказал обществу в государственной регистрации права, ввиду не предоставления документов, необходимых для государственной регистрации, что по мнению общества, не соответствует действительности и подтверждено многочисленными описями о предоставлении всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством и Федеральным законом от 13.07.2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Истец полагает, что в соответствии со ст. ст. 130, 131, 218, 219 ГК РФ, ст. 40 Закона N 218-ФЗ, надлежащим способом защиты его нарушенного права является иск о признании права собственности на спорный объект, в связи с чем обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 218, ст. 219 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 3 ст. 218 ГК РФ).

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" к искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании права.

В соответствии с п. 58 Постановления №10/22 лицо, считающее себя собственником находящегося в его владении недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности.

Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права. Иск о признании права, заявленный лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на спорное имущество возникли до вступления в силу Закона о регистрации и не регистрировались, либо возникли независимо от их регистрации (п. 59 Постановления N 10/22).

Частью 1 ст. 40 Закона N 218-ФЗ предусмотрено, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание, сооружение, на объект незавершенного строительства в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства, осуществляются одновременно с государственным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией права заявителя на такой земельный участок, за исключением случая, предусмотренного частью 10 настоящей статьи.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение осуществляются на основании разрешения на ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект незавершенного строительства осуществляются на основании разрешения на строительство такого объекта и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости (ч. 10 ст. 40 Закона N 218-ФЗ).

Согласно п. 5 ч. 5 ст. 14 Закона №218-ФЗ государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации прав исключительно в случаях, если он осуществляется в отношении здания, являющегося многоквартирным домом.

В силу п. 39.4 ч. 1 ст. 26 Закона №218-ФЗ осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если лицом, которому земельный участок предоставлен в аренду для строительства (создания) объекта недвижимости, в том числе многоквартирного дома, при условии заключения предусмотренного статьей 10.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" дополнительного соглашения о передаче арендодателю части помещений во вновь созданном объекте недвижимости в соответствии с установленным сторонами договора распределением между ними общей площади такого объекта недвижимости, заключен договор, условия которого предусматривают передачу иному лицу помещений, подлежащих передаче арендодателю в соответствии с условиями указанного соглашения.

Частями 4, 5 ст. 40 Закона №218-ФЗ предусмотрено, что при осуществлении государственного кадастрового учета многоквартирного дома одновременно осуществляется государственный кадастровый учет всех расположенных в нем жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме, а также расположенных в таком многоквартирном доме машино-мест. При государственной регистрации права собственности на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном доме одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем. Государственная регистрация права собственности на многоквартирный дом не осуществляется.

Судом установлено, что 12.07.2004 между Министерством строительного комплекса Московской области (министерство), Администрацией Наро-Фоминского района и ООО "Пересстрой" (инвестор) был заключен инвестиционный контракт, предметом которого являлась реализация инвестиционного проекта нового строительства многоквартирных жилых домов жилого микрорайона на строительной площадке (земельном участке) площадью 107 000 кв. м с КН 50:26:0110516:1. В соответствии с п. 2.2 контракта, инвестор обязался произвести новое строительство многоквартирных жилых домов по адресу 

<

...> район Красная Пресня. Инвестиционный контракт внесен в реестр 05.03.2005 за №51/26-06.

Пунктом 3.1 инвестконтракта предусмотрен размер соотношения раздела имущества по итогам реализации контракта, в соответствии с которым администрации полагается 3% общей площади квартир, инвестору 97%, также предусмотрен раздел общей нежилой площади.

В соответствии с п. 3.7 контракта, для строительства инвестору ООО "Пересстрой" по договору аренды предоставлен в аренду земельный участок с КН 50:26:0110516:1.

Впоследствии земельный участок был разделен, одним из образованных стал участок с КН 50:26:0110516:9. 04.03.2008 между КУИ Администрации Наро-Фоминского района (арендодатель) и ООО "Пересстрой" (арендатор) заключен договор аренды N 3746 земельного участка с КН 50:26:0110516:9.

05.02.2008 Администрация Наро-Фоминского района выдала ООО "Пересстрой" разрешение N RU50524000-024-Г на строительство объекта капитального строительства - 256-квартирного, 10,12,14-ти этажного монолитного жилого дома N 29 (в соответствии с генеральным планом проекта планировки территории жилого микрорайона "Восточный), площадью застройки 2165 кв. м, площадь здания 18994,4 кв. м, строительный объем 82283,8 куб. м (л.д. 113 т. 1). Срок действия разрешения установлен (с учетом продления) до 04.03.2018.

04.08.2009 застройщиком ООО "Пересстрой" было принято решение о консервации объекта строительства - 256-квартирного 10-12-14 этажного монолитного жилого дома N 29 по адресу 

<

...> (л.д. 133 т. 1).

31.03.2015 между Минстроем, Администрацией Наро-Фоминского района и ООО "Пересстрой" (инвестор) заключено дополнительное соглашение к инвестиционному контракту от 05.03.2005 №51/26-05, которым стороны договорились о продлении срока строительства объекта недвижимости жилищного назначения на территории мкрн Восточный г. Наро-Фоминска, район Красная Пресня до 1 квартала 2018 года.

27.04.2015 ООО "Пересстрой" (цедент) уступило ЗАО "Эпицентр" (цессионарий) права осуществления функций заказчика-застройщика по строительству 256-квартирного 10,12,14 этажного монолитного жилого дома №29 в мкрн Восточный г. Наро-Фоминска Московской области на земельном участке с КН 50:26:0110516:9 (л.д. 67 т. 1).

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.10.2017 по делу N А41-58670/17 был расторгнут договор аренды N 3746 от 04.03.2008 земельного участка с КН 50:26:0110516:9 между арендодателем КУИ Администрации Наро-Фоминского района и ЗАО "Эпицентр".

Как усматривается из пояснений истца, на настоящий момент на земельном участке с КН 50:26:0110516:9 имеется возведенный объект незавершенного строительства многоквартирного жилого дома, который поставлен на кадастровый учет с присвоением КН 50:26:0110516:620.

Истец считает, что обладает правом на указанный объект незавершенного строительства на основании договора уступки права осуществления функций заказчика-застройщика, заключенного с инвестором ООО "Пересстрой", а также занимаемой указанным объектом частью земельного участка площадью 2165 кв. м.

В обоснование своих требований, истец ссылается на ст. ст. 130, 131 ГК РФ, согласно которым к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац первый пункта 1 статьи 130 ГК РФ), либо в силу прямого указания закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ).

По смыслу статьи 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает необходимость государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. При этом по общему правилу государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости (пункт 1 статьи 130 ГК РФ).

При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). Работы по сооружению фундамента завершены, что подтверждается актами на скрытые работы.

По мнению истца, все документы, необходимые для регистрации за ним права собственности на спорный объект (технический план объекта, правоустанавливающий документ на земельный участок) у него имеются и были им представлены в регистрирующий орган, однако госрегистрация не была произведена в связи с истечением срока действия правоустанавливающих документов.

Истец ссылается на п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды", согласно которому, в случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется на основании, помимо прочего, документов, подтверждающих право пользования данным земельным участком. Судам следует иметь в виду, что указанное положение не препятствует государственной регистрации права собственности на созданный в период действия договора аренды объект незавершенного строительства, если к моменту подачи заявления о государственной регистрации срок аренды истек. В связи с этим отказ в регистрации права собственности на объект незавершенного строительства только на основании того, что срок аренды земельного участка, на котором был возведен объект незавершенного строительства, истек, противоречит закону. Вместе с тем, если при проведении правовой экспертизы регистрирующий орган придет к выводу о том, что объект незавершенного строительства как самостоятельная недвижимая вещь отсутствует (например, на объекте не полностью завершены фундаментные работы и т.п.), то отказ в государственной регистрации прав является правомерным.

Кроме того, согласно доводам истца, подпункт 1 п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ указывает на обязательность предоставления правоустанавливающего документа на землю при обращении за разрешением на строительство, т.е. за документом, который дает право вести строительство на конкретном участке и позволяет зарегистрировать право собственности на возведенный незавершенный объект.

В пп. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) предусмотрено, что одним из оснований предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов является достраивание объекта незавершенного строительства собственником такого объекта. При этом данное предоставление является однократным.

То есть законодатель следует принципу единой судьбы земельного участка и объекта недвижимого имущества (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости, а при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем по крайней мере полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы. Нормы о договоре аренды предусматривают расторжение договора в одностороннем порядке по требованию арендодателя (ст. 619 ГК РФ), причем судьба возводимого объекта никак не оговаривается законом.

Истец считает, что отказ в регистрации права собственности после расторжения договора аренды в данной ситуации, во-первых, лишил бы застройщика всех предоставленных ему законодательством прав - на достройку объекта, на заключение договора аренды на новый срок без торгов; во-вторых, породил бы неопределенность в правовом положении объекта незавершенного строительства (являющегося вновь созданным застройщиком на законных основаниях объектом недвижимости) и земельного участка (право аренды застройщика на который прекращено, а возможность приобрести участок на исключительных условиях застройщику не предоставлена). Возникла бы ситуация, противоречащая вышеуказанному принципу единства судьбы участка и расположенной на нем недвижимости. В связи с этим суды распространяют мнение Пленума ВАС РФ (п. 24 Постановления от 17.11.2011 N 73) не только на случаи, когда срок договора аренды истек, но и на ситуации, когда договор был расторгнут арендодателем.

Таким образом, по мнению истца, регистрация права собственности на незавершенный строительством объект, если договор аренды земельного участка под ним расторгнут, при условии, что строительство велось в период действия данного договора и на основании разрешения на строительство, возможна.

В силу пп. 3.1, 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления: земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами; земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 39.6 ЗК РФ, гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих условий: ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 настоящего Кодекса.

Как усматривается из материалов дела, договор аренды земельного участка с КН 50:26:0110516:9, предоставленного под строительство многоквартирных жилых домов, расторгнут на основании решения суда по делу №А41-58670/17.

Решением суда установлено, что "земельный участок с кадастровым номером 50:26:0110516:9 не используется по целевому назначению, какая-либо деятельность по строительству многоэтажных жилых домов не ведется. Доказательства того, что ответчиком были приняты меры по освоению земельного участка, а также что в период до момента разрешения настоящего спора судом первой инстанции у арендатора имелись препятствия для освоения и использования участка по целевому назначению в материалах дела отсутствуют. Кроме того, ответчиком не представлены доказательства погашения задолженности по арендной плате и пени в заявленном в иске размере.".

Таким образом, договор аренды земельного участка расторгнут судом в связи с существенными нарушениями его условий, допущенных арендатором.

Также судом установлен факт отсутствия осуществления строительства на земельном участке и освоения земельного участка (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).

Срок действия инвестиционного контракта, продленный дополнительным соглашением от 31.03.2015, окончился в 1 квартале 2018 года и не продлевался.

Срок действия выданного разрешения на строительство (с учетом всех продлений) окончился в марте 2018 года и также не продлевался.

Таким образом, отсутствуют доказательства того, что истец осуществлял строительство (возведение) объекта, на который он просит признать право собственности.

В силу частей 2, 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее - иностранные инвесторы). Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 6 указанного Закона, инвесторы имеют права на: осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из условий инвестиционного контракта, ООО "Пересстрой" являлось инвестором в отношении инвестиционного проекта - строительства многоквартирных жилых домов.

На основании договора уступки от 27.04.2015 ООО "Пересстрой" передало истцу права заказчика-застройщика по строительству объекта 256-квартирного 10,12,14 этажного монолитного жилого дома N 29 в мкрн Восточный г. Наро-Фоминска Московской области на земельном участке с КН 50:26:0110516:9.

Статьей 7 инвестиционного контракта определен порядок уступки прав.

Согласно п. 7.1 инвестор-застройщик вправе по согласованию с администрацией и министерством уступить свои права по контракту. Такая уступка оформляется дополнительным соглашением между сторонами и новым инвестором, которое является неотъемлемой частью контракта (п. 7.2). При оформлении дополнительного соглашения об уступке прав, новый инвестор обязан предоставить администрации документы, перечисленные в статье 6 контракта (п. 7.3).

Дополнительное соглашение о переуступке прав новому инвестору, другими сторонами инвестиционного контракта - администрацией и министерством - не подписано, доказательств наличия их согласования на уступку не представлено.

Таким образом, отсутствуют доказательства того, что к истцу перешли права ООО "Пересстрой", имеющиеся у него на основании инвестиционного контракта от 12.04.2005, зарегистрированного 05.03.2005 за N 51/26-05.

Кроме того, определением суда первой инстанции от 09.06.2020 по делу №А41-69595/19 назначалось проведение судебной экспертизы эксперту АНО "Центр независимых экспертиз "Истина" ФИО3, с постановкой вопросов:

1. Обладает ли бетонная площадка (площадь застройки 2 165,0 кв. м, расположенная по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск г, "Восточный" мкр. на земельном участке с кадастровым номером 50:26:110516:0009), которая представляет собой "монолитный железобетонный ростверк и свайное поле" (в том виде, в каком существует), признаками, позволяющими отнести данный объект к объекту незавершенного строительства 20% и позволяет его идентифицировать в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества (недвижимой вещи) в соответствии с ст. 130 Гражданского кодекса РФ и ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.

2. Является ли указанная бетонная площадка фундаментом объекта, возводимого на основании разрешения на строительство N РШ50524000-017-Г, от 23.04.2007, документ выдан Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области, выданного в соответствии с проектной документацией.

3. Соответствуют ли результаты строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 50:26:110516:0009 требованиям проектной документации и требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) на момент строительства.

4. Анализ повреждений конструкций фундамента объекта незавершенного строительства для дальнейшего проектирования и использования существующих конструкций для изначально предназначенной цели.

5. Нарушает ли бетонная площадка (площадь застройки 2 165,0 кв. м, расположенная по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминск г, "Восточный" мкр. на земельном участке с кадастровым номером 50:26:110516:0009), которая представляет собой "монолитный железобетонный свайный плитный фундамент" права третьих лиц, создает ли угрозу жизни и здоровью граждан?

Согласно экспертному заключению №21/08/2020-2, экспертом сделаны следующие выводы.

По первому вопросу. Бетонная площадка (площадь застройки 2165 кв. м по адресу 

<

...> на земельном участке с КН 50:26:0110516:9), которая представляет собой "монолитный железобетонный ростверк и свайное поле" (в том виде, в каком существует) обладает признаками, позволяющими отнести данный объект к объекту незавершенного строительства со степенью готовности 7% и позволяет его идентифицировать в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества (недвижимое вещи) в соответствии со ст. 130 ГК РФ и ст. 1 ГрК РФ.

По второму вопросу. Бетонная площадка (площадь застройки 2165 кв. м по адресу 

<

...> на земельном участке с КН 50:26:0110516:9), которая представляет собой "монолитный железобетонный ростверк и свайное поле" (фундамент) недостроенного 256-квартирного 10,!2,14 этажного монолитного жилого дома N 29 (в соответствии с генеральным планом проекта планировки территории жилого микрорайона "Восточный"), является фундаментом объекта, возводимого на основании разрешения на строительство N RU50524000-024-Г от 05.02.2008, документ выдан Администрацией Наро-Фоминского района в соответствии с проектной документацией.

По третьему вопросу. Результаты строительных работ на земельном участке с КН 50:26:0110516:9 не соответствуют требованиям проектной документации и требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) на момент строительства.

По четвертому вопросу. Бетонная площадка (площадь застройки 2165 кв. м по адресу 

<

...> на земельном участке с КН 50:26:0110516:9), которая представляет собой "монолитный железобетонный ростверк и свайное поле" (фундамент) недостроенного 256-квартирного 10,12,14 этажного монолитного жилого дома N 29 (в соответствии с генеральным планом проекта планировки территории жилого микрорайона "Восточный"), в существующем состоянии не пригодна для продолжения строительства в соответствии с изначально предназначенной целью.

По пятому вопросу. Бетонная площадка (площадь застройки 2165 кв. м по адресу 

<

...> на земельном участке с КН 50:26:0110516:9), которая представляет собой "монолитный железобетонный ростверк и свайное поле" (фундамент) недостроенного 256-квартирного 10,12,14 этажного монолитного жилого дома N 29 (в соответствии с генеральным планом проекта планировки территории жилого микрорайона "Восточный"), нарушает права третьих лиц, создает угрозу жизни и безопасности граждан.

Экспертное заключение приобщено к материалам дела и исследовано судом первой инстанции наряду с другими доказательствами (ст. ст. 64, 65, 86 АПК РФ).

Доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с вышеприведенными выводами эксперта, однако, в силу статьи 87 АПК РФ, указанное обстоятельство не является основанием для оценки такого заключения в качестве ненадлежащего доказательства.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2020 по делу №А41-69595/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ЗАО «Эпицентр» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

Н.В. Марченкова

 Л.В. Пивоварова