1 2111319_5077516  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-10215/20

г. Уфа

29 июня 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой  И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

 Управления капитального строительства Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 к Обществу с ограниченной ответственностью "Евроинвест" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 о расторжении муниципального контракта № 59 от 23.09.2016 г., о  взыскании неустойки в размере 1 327 189 руб., об обязании передать  

документацию 

третье лицо: Публичное Акционерное Общество "Газпром Газораспределеие  Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

 Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления капитального строительства  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Расторгнуть муниципальный контракт № 59 от 23.09.2016 г.,  заключенный между Управлением капитального строительства  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и  Обществом с ограниченной ответственностью "Евроинвест".  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Евроинвест"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Управления капитального  строительства Администрации городского округа город Уфа Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в  размере 1 327 189 руб., в остальной части отказать.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по заявлению взыскателя.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Евроинвест"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета  государственную пошлину в размере 32 272 руб.  

 Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать  после вступления решения в законную силу.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева