АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4  

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-4838/2023

г. Чебоксары

16 мая 2024 года

Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в составе: судьи  Максимовой М.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания  Андреевой Ю.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, 

(Чувашская Республика, Яльчикский район, ОГРНИП 

<

***>),  к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»,  

(603105, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 99 482 руб. 02 коп. неустойки, и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»,  к индивидуальному предпринимателю ФИО1,  

о взыскании 330 000 руб. неосновательного обогащения,  при участии:  

от истца – ФИО2, доверенность от 26.07.2023 (сроком на один год)  (посредством веб-конференции),  

руководствуясь статьями 110, 159, 167 – 170 и 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного  разбирательства отказать.  

Иск индивидуального предпринимателя ФИО1  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 99 482 (Девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 02  коп. неустойки за период с 17.06.2023 по 30.10.2023.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» в доход федерального бюджета 11 590 (Одиннадцать тысяч пятьсот  девяносто) руб. государственной пошлины.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной  ответственностью «Строительные технологии» отказать.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья М.А. Максимова