1000100133_1815789  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Барнаул Дело № А03-7103/2021 05.12.2022 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассматривает в судебном  заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...>  дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Барнаул к акционерному обществу «Газпром  газораспределение Барнаул» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Барнаул о  взыскании 2 390 635 руб. 09 коп., и по встречному иску АО «Газпром газораспределение  Барнаул», г.Барнаул к ООО «Энергомонтаж», г. Барнаул о взыскании неустойки и  убытков, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора Администрации города  Белокуриха Алтайского края (ОГРН 

<

***>), при участии в судебном заседании:  от истца - ФИО2 по доверенности от 03.10.2022, от ответчика - ФИО3 по  доверенности от 10.01.2022, от третьего лица – не явились,  

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ 

Первоначальные исковые требования признать обоснованными частично.  

Встречные исковые требования признать обоснованными в полном объеме.  Произвести судебный зачет встречных требований.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Барнаул»  

(ОГРН 

<

***>) 2112645 руб. 32 коп. неустойки, 3464783 руб. 36 коп. в  

возмещение убытков, 120000 руб. в возмещение расходов на проведение судебной  

экспертизы, 38934 руб. 01 коп. в возмещение расходов по оплате государственной  

пошлины. 

В остальной части первоначальных исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения. 

Судья М.А. Кулик 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 0:24:13

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич