12/2020-4815(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-8863/2019

г. Салехард

07 февраля 2020 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу  "Ямалкоммунэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 895 876  рублей 07 копеек,  

и по встречному исковому заявлению акционерного общества  "Ямалкоммунэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 348 600 рублей и обязании выполнить капитальный  ремонт скважины в соответствии с условиями договора,  

при участии в судебном заседании: 

от ООО "Гидросервис-2000" - ФИО2, представитель по доверенности от  19.12.2019;  

от АО "Ямалкоммунэнерго" – ФИО3, представитель по доверенности от  05.12.2019, ФИО4, представитель по доверенности от 28.01.2020,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 179 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения: 629008, Ямало- Ненецкий автономный округ, 

<

...>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.10.2002; место нахождения: 143090  

Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 17 кв. 18) 2 761 416 рублей  07 копеек задолженности по договору подряда от 11.05.2018 № 01/18 и 35 739 рублей  расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать – 2 797 155 рублей 07  копеек. В остальной части иска отказать.  

2. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.10.2002; место  нахождения: 143090 

<

...>) в пользу акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения: 629008, Ямало- Ненецкий автономный округ, 

<

...>) 234 060  рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от  11.05.2018 № 01/18 и 10 724 рубля расходов по уплате государственной пошлины.  Всего взыскать – 244 784 рубля.  

В остальной части встречного иска отказать. 3. Произвести зачет взаимных требований. 

Окончательно взыскать с акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 11.07.2011; место нахождения:  629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гидросервис-2000" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.10.2002; место нахождения:  143090 

<

...>) 2 552 371  рубль 07 копеек.  

4. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья С.В. Соколов   Электронная подпись действительна. 

 Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 23.04.2019 10:49:01

Кому выдана Соколов Сергей Васильевич