5_709561  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть) 

 Дело А59-3643/2017  

14 ноября 2017 года г. Южно-Сахалинск  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: 

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судеб- ного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения городского округа «город Южно- 

Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***> 

ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Невельская, 31)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 680000, Хаба- ровский край, ул. Ленина, д.19, оф. 301)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту, 

при участии в судебном заседании: 

представитель истца ФИО2, по доверенности № 04/17 от 20  февраля 2017 года,  

ответчик – представителей не направил, 

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского  округа «город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  

удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление 27» в пользу муниципального казенного учреждения городского  округа «город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  неустойку в размере 109 725 рублей (сто девять тысяч семьсот двадцать пять  рублей).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление 27» государственную пошлину в доход государства в федеральный  

бюджет в сумме 4 292 рубля (четыре тысячи двести девяносто два рубля). 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной  инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.  

Судья О.Н. Боярская