АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

«

Дело № А13-766/2020

город Вологда

24» марта 2020 года

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Виноградовой Т.Б., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» о взыскании 41 066 руб. 40 коп. 

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 35 199 руб. 77 коп. неустойки за период с 01.09.2019 по 25.10.2019 за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 26.08.2019 № 6-127.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вологодская строительно-монтажная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1714 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья                Т.Б. Виноградова