900109550_37764832 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-58811/23-134-311

г. Москва

29 ноября 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:  

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14» (117556, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 

<

***>)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИФ-ЮГ»  (350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО  

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  14.02.2011, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 328 476 руб. 63 коп. за нарушение сроков выполнения  работ по договору субподряда от 03.08.2020 № 10, неустойки в размере 352 355 руб. 16  коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 01.09.2020 №  11, неустойки в размере 218 184 руб. 73 коп. за нарушение сроков выполнения работ по  договору субподряда от 05.10.2020 № 12.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2, (паспорт, доверенность № 285/22-ДАПР от 21 декабря 2022  года, диплом);  

от ответчика: не явился, извещен; 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Диф-Юг» (ИНН:  

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: 

<

***>) неустойку в  общей сумме 614 919 руб. 03 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Диф-Юг» (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  14 350 руб.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 14» (ИНН: 5047054473) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 630 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова