Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-12199/2025

27 октября 2025 года

город Волгоград

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Сейдалиевой А.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гобозовой Н.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы онлайн-заседания дело по иску Федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в лице филиала Федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в г.Волгограде (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 107078, 

<

...>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, по доверенности от 04.12.2024 № 22, 

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 17.06.2025 № 19,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" неустойку в размере 92 343,30 руб., штраф в размере 5 000 руб. в остальной части отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 860 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Волгоградской области.  

 Судья А.Т. Сейдалиева 

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи