59/2018-286574(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

13 декабря 2018 года Дело № А55-18066/2018  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. 

При ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании 13 декабря 2018 года дело по иску, заявлению  Общества с ограниченной ответственностью "РХВ"  

к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гранд-Строй"  

о взыскании 27 352 882 руб. 30 коп. при участии в заседании от истца – Щукина М.И., представитель от ответчика – не участвовали, 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Исковые требования удовлетворить частично.  

 Удовлетворить ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Гранд-Строй" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РХВ" 3 566 398 руб.  38 коп. неустойки.  

 В остальной части в иске отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Гранд-Строй" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  92465 руб.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РХВ" в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 67 299 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина