14/2018-197310(1) 

Арбитражный Суд Новосибирской области 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-28676/2018

17 октября 2018 года

г. Новосибирск

 

 Арбитражный суд Новосибирской области в составе:  

судьи Векшенкова Д.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «СД Регион» к мэрии города Новосибирска  

третье лицо: муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление  заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»  

об изменении условий договоров аренды земельных участков, 

На основании изложенного, арбитражный суд, руководствуясь статьями 110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить, 

 дополнить договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска   № 120139т от 16.12.2014 пунктом 2.5 в следующей редакции: «В случае приостановления  реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Овражная (в  

соответствии с разрешением на строительство № 54-Ru54303000-42-2017 от 25.04.2017) по  причине невозможности выполнения на земельном участке с кадастровым номером  

54:35:032700:2236 строительно-монтажных и иных работ по строительству жилого дома до  ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности «Водосбросные  

канализационные камеры ВСК-4 и ВСК-5 с проходными каналами на участке главного 

водосточного коллектора реки Ельцовка-1 на ПК18+00 до ПК19+91, 78» арендная плата не  

подлежит начислению и уплате. Названное условие договора распространить на  

отношения, сложившиеся до внесения изменений в договор, но не ранее 21.06.2018»,  

 дополнить договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска   № 121425т от 01.06.2015 пунктом 2.5 в следующей редакции: «В случае приостановления  реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Овражная (в  соответствии с разрешением на строительство № 54-Ru54303000-42-2017 от 25.04.2017) по  причине невозможности выполнения на земельном участке с кадастровым номером  

54:35:000000:23109 строительно-монтажных и иных работ по строительству жилого дома  до ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности «Водосбросные  

канализационные камеры ВСК-4 и ВСК-5 с проходными каналами на участке главного 

водосточного коллектора реки Ельцовка-1 на ПК18+00 до ПК19+91, 78» арендная плата не  подлежит начислению и уплате. Названное условие договора распространить на  

отношения, сложившиеся до внесения изменений в договор, но не ранее 21.06.2018»,   взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «СД Регион» расходы по уплате государственной пошлины в размере  12 000 рублей.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца  после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

 Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень)  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.В. Векшенков