12/2018-29222(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-1333/2018

г. Салехард

15 июня 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании посредством  систем видеоконференц-связи при содействии Муравленковского городского суда дело  по исковому заявлению акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к закрытому акционерному обществу "Тюменьгеопроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 19 110 687 рублей 10 копеек,  

и по встречному иску закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу "Нефтеспецстрой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 19 756 802 рублей,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего  самостоятельных требований акционерное общество "Тюменнефтегаз" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 12.03.2018;  от ответчика – ФИО3, директор,  

 ФИО4, представитель по доверенности № 45 от 25.04.2018;  от третьего лица – представитель не явился,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования первоначального иска удовлетворить частично.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 Тюменская  

обл., 

<

...>) в пользу акционерного общества "Нефтеспецстрой"  

(ИНН 7203225242, ОГРН 1087232043062, дата регистрации 28.10.2008; 625014  Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, кв. 1) 8 113 739 рублей 36 копеек  задолженности по договору субподряда № 01-06/17-НСС-113 от 01.06.2017, 381 662  рубля 39 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с  03.11.2017 по 15.06.2018, 13 094 199 рублей 36 копеек задолженности по договору  субподряда № 21-12/16-НСС-95 от 21.12.2016 и 633 229 рублей 36 копеек процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2017 по 15.06.2018.  Всего взыскать – 22 222 830 рублей 47 копеек.  

В части иска о взыскании процентов за более ранний срок отказать. 2. Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 

<

...>) в пользу закрытого акционерного общества  "Тюменьгеопроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  25.08.2005; 625000 

<

...>) 499 429 рублей 32  копейки неустойки за задержку срока завершения работ по договору субподряда № 0106/17-НСС-113 от 01.06.2017 и 1 711 204 рубля 66 копеек неустойки за задержку срока  завершения работ по договору субподряда № 21-12/16-НСС-95 от 21.12.2016.  

Всего взыскать – 2 210 633 рубля 98 копеек. В остальной части иска отказать. 3. Произвести зачет взаимных требований. 

Окончательно взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000  

<

...>) в пользу акционерного общества  "Нефтеспецстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  28.10.2008; 625014 

<

...>) 20 012 196  рублей 49 копеек.  

Взыскивать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 

<

...>) в пользу акционерного общества "Нефтеспецстрой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014  

<

...>) проценты за пользование  чужими денежными средствами, исходя из суммы долга в размере 20 012 196 рублей 49  копеек (или ее соответствующей части), начиная с 16.06.2018 по день фактической  уплаты долга, с применением ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующие периоды.  

4. Взыскать с закрытого акционерного общества "Тюменьгеопроект" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2005; 625000 

<

...>) в доход федерального бюджета 239 438 рублей  государственной пошлины.  

5. Взыскать с акционерного общества "Нефтеспецстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата регистрации 28.10.2008; 625014 

<

...>) в доход федерального бюджета 14 980 рублей  государственной пошлины.  

6. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья С.В. Соколов