АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

тел./факс (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-7189/2022

город Кемерово

12 сентября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при  ведении протокола помощником судьи Гутовой И.В.., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Полысаевский завод строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН 1164205076485,  ИНН 4212039110)  

к муниципальному казенному учреждению "Служба заказчика ЖКХ", г.Белово  (ОГРН: 1114202002738, ИНН: 4202041536)  

о взыскании 1 840 319 руб. 48 коп. неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

решил:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ",  г.Белово (ОГРН: 1114202002738, ИНН: 4202041536) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Полысаевский завод строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН  1164205076485, ИНН 4212039110) 1 837 983 руб. 10 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Полысаевский завод  строительных материалов", г. Полысаево (ОГРН 1164205076485, ИНН 4212039110) в  доход федерального бюджета 39 руб. 87 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова