АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

Дело № А31-1257/2020 

04 августа 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-1257/2020 по  иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице филиала  публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Центра» – «Костромаэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью  "Специализированный застройщик "Строй-Актив" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о расторжении договора об осуществлении технологического  присоединения № 41602799(826-Ц/3(3)-ТП(2017)и) от 23.03.2018, взыскании 20031  рубля 21 копейки неустойки  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой  Натальи Юрьевны,  

в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 41602799(826-Ц/3(3)-ТП(2017)И) от 23.03.2018, заключенный  между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра» и обществом с ограниченной ответственностью  "Специализированный застройщик "Строй-Актив".  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "Строй-Актив" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Центра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 20031 рубль 21 копейку  неустойки, 8000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской  области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья Н.Ю. Авдеева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:16:23

Кому выдана Авдеева Наталья Юрьевна