АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-14365/2021

11 августа 2022 года

г. Ставрополь

  Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Стукалова А.В., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Попковой С.Ю., рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь, ОГРН  1022603622470,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль», г. Пятигорск, ОГРН 1112651015036,  третье лицо: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Невинномысска, г.  Невинномысск, ОГРН 106264801287,  

о взыскании пени за просрочку в выполнении и сдаче работ по договору субподряда № 34/5  «Благоустройство привокзальной площади» в г. Невинномысске» в размере 2 2 217 653,42 руб.,  пени за просрочку исполнения субподрядчиком гарантийного обязательства за период просрочки  с 31 января 2020 года по 07 сентября 2021 года в размере 14 551 793,23 руб. и далее до момента  фактического исполнения обязательства, об обязании ответчика в течение 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу устранить недостатки по договору субподряда № 34/5,  на привокзальной площади, по адресу: г. Невинномысск, пер. Станционный, 1, а именно: 1)  восстановить работоспособность, путем установки новых светодиодных светильников в  количестве 84 штук декоративной подсветки газона, 2) восстановить основание светильников под  резиновой плиткой в количестве 20 штук на детской площадке, 3) закрепить шесть светильников,  встроенных в основание малой архитектурной формы буквы «У», 4) очистить от коррозии и  осуществить покраску металлических элементов урн в количестве 26 штук и скамеек (лавочек) в  количестве 12 штук; 5) восстановить работоспособность, путем установки нового одного  светильника, встроенного в основание малой архитектурной формы «У», при участии  представителя истца - Долженко М.А. по доверенности от 20.07.2021, от ответчика – Бондарь  Н.А., директор, представителя ответчика - Коротковой Г.А. по доверенности от 15.10.2021, в  отсутствие третьего лица.  

Руководствуясь статьями 9, 49, 65, 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

ходатайство истца об отложении судебного разбирательства отклонить. Изменения иска принять. Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки удовлетворить. Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль», г. Пятигорск, ОГРН  1112651015036, в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь,  ОГРН 1022603622470, пени за просрочку выполнения работ в размере 153 447,35 руб., пени за  просрочку выполнения гарантийных обязательств в размере 500 000 руб., всего 653 447,35 руб., а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 106 847 руб.  

В остальной части заявленных исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», г. Ставрополь, ОГРН  1022603622470, из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину по платежному  поручению от 07.09.2021 № 2856 в размере 10 762 руб.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.В. Стукалов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 26.05.2022 9:58:00 

Кому выдана Стукалов Алексей Вячеславович