2138/2021-118208(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-4144/2021

г. Казань

29 июля 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и систем  видеоконференцсвязи помощником судьи Королевой Е.Д.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Республике Тыва, Республика Тыва, г. Кызыл (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное строительное  управление Федеральной службы исполнения наказаний", Кабардино-Балкарская Республика,  с. Каменка (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 100 500 руб. суммы штрафа, 85 140, 25 руб. неустойки,  третье лицо: Федеральная служба исполнения наказаний,  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО1, по доверенности от 14.08.2019,  ФИО2, по доверенности от 29.07.2021, от ответчика – ФИО3, по доверенности от 11.05.2021, от третьего лица - ФИО1, по доверенности от 17.03.2020, Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления Федеральной службы исполнения  наказаний по Республике Тыва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 85 140, 25 руб.  неустойки за период с 02.07.2020 по 27.07.2021.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН  1020700688832, ИНН 0708006803) в доход федерального бюджета 3 012, 75 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по  отельному заявлению взыскателя. Исполнительный лист на взыскание государственной  пошлины выдать по истечении десяти дней после вступления судебного акта в законную силу  при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее  плательщиком добровольно.  

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.С.Харин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.04.2021 6:47:53Кому выдана Харин Роман Сергеевич