39_13798120 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-81005/22

12 апреля 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому  заявлению ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) к ООО "Строймонтаж" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  взыскании задолженности по договору от 25.03.2020 № 25-03-01 в размере 7 277 282 рублей  73 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2022  по 22.07.2022 в размере 128 199 рублей 80 копеек, продолжив начисление процентов с  23.07.2022 до даты вынесения решения, по встречному исковому заявлению ООО  "Строймонтаж" к ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" о взыскании  неустойки (пени) по Договору от 27.04.2021 № КМ-2704 в размере 54 983 405 рублей 00  копеек,  

третье лицо: Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Арена" при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать ООО "Строймонтаж" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) задолженность по договору от 25.03.2020 № 25-03-01 в размере 7 277 282 рублей  73 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2022  по 22.07.2022 в размере 128 199 рублей 80 копеек, продолжив начисление процентов с  23.07.2022 до даты фактического исполнения обязательств.  

 Взыскать с ООО "Строймонтаж" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 027 руб. 00 коп.  

 Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "Строймонтаж" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 397 434 руб. 46 коп.  

 В остальной части требований отказать. 

 Взыскать с ООО "Строительная компания "СтройЭнергоМонтаж" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 1 445 руб. 65 коп.  

 Взыскать с ООО "Строймонтаж" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 198 554 руб. 35 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого  решения.  

Судья Е.А. Морозова