38/2019-86943(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4121/2018

город Саратов

16 мая 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 5», г.Саратов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»,  Московская область, г.Мытищи (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 9677064,50 руб. и неустойки  9439538,78 руб.  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» к федеральному  государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 5» о  взыскании части цены по договору подряда, пропорционально выполненной работы, в размере  37 947 083 руб. 59 коп.  

при участии в заседании: от ФГУП «ГВСУ № 5» - ФИО2, представитель по доверенности от 27.07.2017 г. 

От ООО «ПромСтрой» – ФИО3, генеральный директор (приказ от 02.10.2017 г.);  ФИО4, представитель по доверенности от 09.01.2019 г.,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в пользу  федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное  управление № 5» сумму неосновательного обогащения в размере 9677064 руб. 50 коп.,  неустойку в размере 1325757 руб. 84 коп., расходы по уплате государственной пошлины в  размере 118583 руб., расходы по оплате проведения судебных экспертиз в размере 90000 руб.  

Во взыскании неустойки в размере 8113780 руб. 94 коп. отказать.  В удовлетворении встречного иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 200000 руб.  

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  военно-строительное управление № 5» из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 81417 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 8:42:16

 Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна