9_6765664  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-66094/2017

г. Москва

13 февраля 2018 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-66094/2017 по иску  Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и  проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно- энергетического комплекса» в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 105005, 

<

...>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 115054, 

<

...>), с  участием в деле третьего лица - Государственного унитарного предприятия  газового хозяйства Московской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий  

<

...>) о взыскании 19432361 руб. 40  коп. неустойки по договору № ГД/ТГИ-2014-ЗК от 27.01.2014,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115054, 

<

...>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный  институт по строительству и эксплуатации объектов топливно- энергетического комплекса» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  105005, 

<

...>) 1000000 (один  миллион) руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № ГД/ТГИ-2014-ЗК от  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «ТерраГазИнжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 115054, 

<

...>) в доход федерального  бюджета 23000 (двадцать три тысячи) руб. 00 коп. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый  арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении  месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин