9_8566595  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-27721/2019

г. Москва

26 июня 2019 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-27721/2019 по иску  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Калининградской области (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, 236007,  

<

...>) к АО «КРОКУС  ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 143401, 

<

...>), с участием в деле третьего лица –  Государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное  управление заказчика капитального строительства» о взыскании 41203496 руб. 16  коп. неустойки по государственному контракту № 01-Е/2015 от 12.02.2015,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Калининградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  28500000 руб. 00 коп. неустойки по государственному контракту № 01-Е/2015 от  12.02.2015.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 165500 руб. 00 коп.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин