АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16371/2024

г. Казань

17 октября 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем Рзаевой О.М. до перерыва, помощником судьи Королевой Е.Д. после перерыва,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания "Бастион", г. Казань (ОГРН 1171690065007, ИНН  1660295930)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Вентастрой", г. Казань (ОГРН 1171690035043,  ИНН 1660292217)  

о взыскании 4 516 688, 37 руб. аванса, 2 840 215, 56 руб. договорной неустойки, 21 719 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами, с последующим начислением по  день фактического исполнения обязательства,  

при участии представителей сторон: от истца – Валеева А.В., по доверенности от 15.05.2024,  Хабибуллина Ю.И., по доверенности от 27.09.2023 (до перерыва), от ответчика – не явился, извещен, 

Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вентастрой" (ОГРН  1171690035043, ИНН 1660292217) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "Бастион" (ОГРН 1171690065007, ИНН 1660295930)  4 516 688, 37 руб. неосновательного обогащения, 2 840 215, 56 руб. договорной неустойки за  период с 04.10.2023 по 04.04.2024, 21 719 руб. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 16.05.2024 по 27.05.2024, а также 59 893 руб. судебных расходов по  оплате государственной пошлины, а всего 7 438 515, 93 руб.  

Начислять проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму  неосновательного обогащения 4 516 688, 37 руб., начиная с 28.05.2024 по день фактической  оплаты задолженности, исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в  соответствующие периоды  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по  отдельному заявлению взыскателя.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Бастион"  справку на возврат из федерального бюджета 2 436 руб. государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.С.Харин