1615/2023-29148(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-18925/2020

г. Казань

26 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Ефремовой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истца - общества с ограниченной ответственностью "Конструктив", г.Елабуга (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "ОАЗИС", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

при участии третьих лиц - общество с ограниченной ответственностью  

«Строительная компания-Идея «Юго-Восток» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

общество с ограниченной ответственностью «УК «Алабга-2. Нефтехимия» (ОГРН:  

1041614002264, ИНН: 

<

***>), автономная некоммерческая организация «АКХ  

«Нефтяник» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Управление строительства, связи,  

транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета Альметьевского  

муниципального района Республики Татарстан, г.Альметьевск о взыскании 9 289 449 рублей 43 копеек долга и по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "ОАЗИС" к обществу с ограниченной  

ответственностью "Конструктив" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании передать исполнительно-техническую документацию по строительству  

объекта; документацию по пусконаладочным работам и испытаниям систем и оборудования в  

форме, установленной законодательством; техническую документацию, сертификаты  

соответствия, инструкцию, накладные и платежные документы поставщиков установленного  

на объекте оборудования и использованных при производстве работ материалов; 

о взыскании 24 750 000 рублей стоимости работ, оборудования и материалов, 1 605  

852 рублей 87 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 64 587 034  

рублей 10 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ и 429 950 рублей убытков  

в виде стоимости устранения последствий работ, выполненных с ненадлежащим качеством 

с участием представителей: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 1/2023 от 10.01.2023 г.,  

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности № 1/22 от 01.05.2022г.,  от третьих лиц – не явились, извещены  

руководствуясь статьями 110, 112, 150, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении первоначального искового заявления отказать. 

Отказ от требования встречного иска об обязании передать исполнительно-техническую  документацию по строительству объекта; документацию по пусконаладочным работам и  испытаниям систем и оборудования в форме, установленной законодательством; техническую  документацию, сертификаты соответствия, инструкцию, накладные и платежные документы  поставщиков установленного на объекте оборудования и использованных при производстве  работ материалов – принять, производство по делу в указанной части прекратить.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Конструктив", г.Елабуга  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу обществу с ограниченной  ответственностью "ОАЗИС", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 995 112  рублей неосновательного обогащения, 401 650 рублей 66 копеек процентов за пользование  чужими денежными средствами и 7 434 рублей 95 копеек судебных расходов по  государственной пошлине.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов