45_1684528  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-6006/2022

г. Барнаул

13 октября 2022 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г. Владивосток,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство инженерных  коммуникаций» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

о взыскании 1 314 533 руб. 52 коп. задолженности по договору подряда № 524/12/20  от 03.12.2020, в том числе 53 532 руб. основного долга и 1 261 001 руб. 52 коп. неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца – не явился, извещен надлежащим образом, от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 10.06.2022. 

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

отказ от требования о взыскании основного долга принять, прекратить  производство по делу в отношении указанного требования.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительство  инженерных коммуникаций» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСК  ГРУПП» 2 082 руб. 30 коп. неустойки за период с 28.01.2021 по 26.01.2022, а также 2 225  руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АСК ГРУПП» из  федерального бюджета 23 920 руб., государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению № 79 от 09.12.2021.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.Н. Прохоров 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 26.01.2022 21:45:02

 Кому выдана Прохоров Василий Николаевич