28/2018-111686(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 11 мая 2018 года 

по делу № А33-17830/2017 Красноярск

11 мая 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

1.Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) удовлетворить частично.  

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Богучанский район, с.  Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) стоимость  выполненных работ по муниципальному контракту от 17.08.2016 № 01193000040016000139- 0098833-01 в размере 1 288 128,75 руб.  

 В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный  комплектующий строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г.  Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в доход федерального бюджета 69 руб.  государственной пошлины.  

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Богучанский район, с.  Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 25 847 руб.  государственной пошлины.  

 2. Встречные исковые требования муниципального казенного учреждения  «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский  край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) удовлетворить  частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный  комплектующий строитель» (ИНН 2450017640, ОГРН 1022401362301, Красноярский край, г.  Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в пользу муниципального казенного учреждения  «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН 2407008984, ОГРН 1022400594490, Красноярский  край, Богучанский район, с. Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) 933 780,35 руб.  неустойки за нарушение сроков окончания работ.  

 В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Богучанский район, с.  Богучаны, дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 7 120 руб.  государственной пошлины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленный  комплектующий строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г.  Канск, дата регистрации – 27.06.2002) в доход федерального бюджета 18 761 руб.  государственной пошлины.  

 3. С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с  муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны,  дата регистрации – 22.10.1997) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Красноярский край, г. Канск, дата регистрации – 27.06.2002) 354 348,40 руб.  

 С учетом итогов рассмотрения первоначального и встречного иска взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Промышленный комплектующий строитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Канск, дата регистрации –  27.06.2002) в доход федерального бюджета 18 830 руб. государственной пошлины.  

 С учетом итогов рассмотрения первоначального и встречного иска взыскать с  муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба Заказчика» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны,  дата регистрации – 22.10.1997) в доход федерального бюджета 32 967 руб. государственной  пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

 Судья Л.О. Петракевич