АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-1690/2023

г. Белгород

03 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 03 июля 2023 года

 

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Н.Н. Луневой

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи

секретарём судебного заседания  ФИО1

рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "МебельКомплект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании устранения препятствий для исполнения договора

при участии:

от истца с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (судебные онлайн-заседания): ФИО2, доверенность от 16.02.2023, диплом, паспорт;  

от ответчика: ФИО3, доверенность от 24.03.2023, диплом, паспорт;  

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «МебельКомплект» (далее – Истец, Поставщик, ООО "МебельКомплект") обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с  уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ иском к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее- Ответчик, Заказчик, НИУ «БелГУ»)  об обязании НИУ «БелГУ»  устранить препятствия для исполнения договора поставки №АУ525/2022-МСП от 30.12.2022 г. путем предоставления доступа на свою территорию (

<

...>, эт. 5, пом. 5-3, 5-4, 5-6), а также предоставления помещения для сборки товара и его установки; в целях соблюдения принципа исполнимости судебного акта, а также с учетом незаконных действий ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», выразившихся в создании препятствий в исполнении ООО «МебельКомплект» договора поставки №АУ-525/2022-МСП, признать ненаступившими правовые последствия одностороннего отказа ответчика от исполнения договора, содержащегося в претензии от 09.02.2023 г. №О-427, предоставив истцу 10 (десять) дней с даты вступления в силу судебного акта по настоящему спору для исполнения договора поставки.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные  исковые требования в полном объеме. 

Ответчик требования не признает, полагает, что расторжение договора в одностороннем порядке в связи с нарушением срока поставки является законным и обоснованным. 

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

30.12.2022 между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и Обществом с ограниченной ответственностью «МебельКомплект»  на основании закупки автономного учреждения от 12.12.2022 был заключен договор поставки №АУ525/2022-МСП (далее - Договор).

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 Договора Поставщик принял на себя обязательства поставить Заказчику лабораторную мебель и оборудование для кафедры медико-биологических дисциплин медицинского института в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией и техническим заданием (Приложения №№ 1, 2), а также произвести его установку (п. 1.1 и 1.2 Договора).

Согласно п. 1.3. Договора перечень (ассортимент), количество, иные характеристики и стоимость поставляемого товара указаны в прилагаемых к настоящему Договору спецификации и техническом задании (Приложения №№ 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора цена Договора составляет 937000 рублей. 

Цена Договора включает в себя общую стоимость товара, все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, в т.ч. подъем на этаж, сборку, гарантийное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, если таковые расходы имеют место быть, все налоги, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 2.2. Договора).

Оплата производится Заказчиком 100% по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов акта приема - передачи товара, в соответствии с условиями настоящего Договора (п.  2.3 Договора). 

В соответствии с условиями договора Поставщик обязан поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, надлежащего качества, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.  Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности товара либо создают невозможность поставки товара в срок. Передать товар Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.  Осуществить доставку и сборку, установку товара в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора. 

Заказчик обязан  обеспечить приемку поставленного товара; осуществить при приемке товара проверку на соответствие его спецификации и техническому заданию по наименованию (ассортименту), количеству и качеству, комплектности; при обнаружении недостатков товара в ходе его приемки уведомить Поставщика  в соответствии с условиями договора; производить своевременную оплату по цене, указанной в п. 2.1 договора за поставленный качественный товар в срок, указанный в договоре (п. 3.3 Договора).

В соответствии с пунктом  4.2 Договора доставка товара, включая сборку, установку осуществляется Поставщиком в течение 21 календарного дня с даты заключения договора. Совершение Заказчиком всех необходимых действий, обеспечивающих принятие товара, доставленного в соответствии с Договором, в т.ч. осмотр и проверка товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, а также принятие результатов работ по сборке, установке производятся в срок не более 10 рабочих дней с даты доставки, сборки и установки товара.

Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и включает в себя срок доставки товара Поставщиком (в том числе сборку, установку (п.4.2), а также срок принятия товара Заказчиком) (п. 4.3 Договора).

Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара (п. 4.4 Договора).

Пунктами 4.5. и 4.6. договора предусмотрено, что в рамках исполнения настоящего Договора доставка товара осуществляется за счет Поставщика транспортом Поставщика или транспортной организацией. Поставщик обязан обеспечить доставку Товара Заказчику в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время московское). Поставщик заблаговременно (не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты доставки товара) уведомляет Заказчика о намечаемой дате доставки (при наличии возможности отгрузке) товара, с указанием реквизитов Договора, планируемых дате и времени доставки товара, номера транспортного средства. В любом случае определение даты направления уведомления и даты доставки товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

В соответствии  с п. 4.10 Договора  Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы: товарную накладную (в случае доставки товара Поставщиком собственным транспортом); транспортная накладная (в случае доставки товара транспортной организацией); Акт приема-передачи товара в 2 экземплярах в соответствии с согласованной сторонами в Приложении № 3 к Договору формой, подписанные представителем Поставщика и заверенные печатью; счет на оплату; счёт-фактуру (при необходимости); - документ (копия распорядительного документа по организации или доверенность), подтверждающий полномочия лица на право подписания документов;  документы, подтверждающие соответствие передаваемого товара нормативам безопасности и качества, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификат соответствия (декларация о соответствии), в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию о соответствии), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);  свидетельство государственной регистрации таможенного союза (санитарно-эпидемиологическое заключение, санитарный сертификат, гигиенический сертификат) на товар, выданное Роспотребнадзором, или его копию (если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической сертификации);  паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) (при наличии) на товар на русском языке (в случае предоставления документов на иностранном языке, надлежащим образом заверенный перевод).

В соответствии с условиями  Договора № АУ-525/2022-МСП поставки Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, неоднократного нарушения сроков поставки товаров.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, и одновременно может быть направлено телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. (п.п. 9.1-9.3 Договора).

В соответствии с п. 9.4 Договора Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при просрочке поставки товара более чем на 14 календарных дней.

В Спецификации к Договору № АУ-525/2022-МСП указаны наименование товара, товарный знак (при наличии), модель товара (при наличии), наименование производителя товара:

1.Стол лабораторный рабочий низкий ООО "ЭЛ-ПЛИТ", количество 5шт. , цена за единицу товара  42707,09руб., цена товара 213535,45руб., Россия 

2. Стол лабораторный рабочий низкий малый ООО "ЭЛ-ПЛИТ" количество 4 шт.,  цена за единицу товара  36942,21 руб., цена товара 147768,84 руб., Россия 

3. Шкаф хранения общелабораторный ООО "АНАСТАСИЯ" количество 2  шт., цена за единицу товара  27529,78 руб., цена товара 55059,56 руб., Россия

4. Стул антистатический лабораторный ООО МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ИДЕЯ" количество 9 шт., цена за единицу товара  14038,84 руб., цена товара 126349,56 руб., Россия

5. Шкаф для одежды ООО "МЕТА МЕБЕЛЬ" количество 2  шт., цена за единицу товара 24798,82 руб., цена товара 49597,64руб., Россия 

6. Холодильник комбинированный лабораторный АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО" количество 3 шт., цена за единицу товара  44607,67 руб.,  цена товара 133823,01 руб.,  Россия 

7. Сборно-разборный стеллаж для хранения оборудования ООО "МАРТИС КОМ" количество 4 шт., цена за единицу товара  48011,98 руб.,  цена товара 192047,92 руб.,  Россия 

8. Стремянка с широкими ступенями ООО "ЭЛ-ПЛИТ" количество 1 шт.,  цена за единицу товара  6016,64 руб.,  цена товара 6016,64 руб., Россия

 9. Стул специалиста ООО "РБР-ПРОЕКТ" количество 2 шт., цена за единицу товара  6400,69 руб.,  цена товара 12801,38 руб. Россия

В соответствии с  п. 4.2. Договора доставка товара, включая сборку, установку осуществляется Поставщиком в течение 21 календарного дня с даты заключения договора. т.е. не позднее 20.01.2023.  

25.01.2023 г. Обществом «МебельКомплект»  была осуществлена доставка части товара (две позиции товара - Стул антистатический лабораторный количество 9 шт., Холодильник комбинированный лабораторный количество 3 шт., Стремянка с широкими ступенями количество 1 шт.) на сумму 266189,21 руб. по адресу Заказчика, что подтверждается УПД №13 от 25.01.2023 г., содержащий отметку Заказчика о его принятии.

31.01.2023 НИУ «БелГУ» в соответствии с условиями Договора поставки №  АУ-525/2022-МСП  в адрес ООО «МебельКомплект»  по электронной почте  направило письмо от 30.01.2023 б/н «Об исполнении обязательств по договору»  с просьбой сообщить о дате сборки мебели. Также в этом письме указано, что в связи с отсутствием сборки, установки товара по состоянию на 30.01.2023 приемка Заказчиком товара не представляется возможным. 

07.02.2023 в  связи с неисполнением ООО «МебельКомплект» обязательств по сборке и установке доставленного товара, а также по представлению документов, предусмотренных пунктом 4.10 Договора, НИУ «БелГУ» направлено в адрес Поставщика  по электронной почте  уведомление от 06.02.2023 на основании пунктов 3.1.1, 3.1.6, 4.10 Договора об отказе от приемки товара. 

09.02.2023 в связи с просрочкой исполнения ООО «МебельКомплект»  обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 14 календарных дней (на дату принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора просрочка составила 20 календарных дней), НИУ «БелГУ»  принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, оформленное в виде Претензии с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения договора № О-427. 

Как следует из материалов дела, указанное решение 10.02.2023 было направлено ответчиком истцу посредством спецсвязи ФГУП «Главный центр специальной связи» по адресу, указанному в разделе 12 Договора (вернулось в адрес НИУ «БелГУ» в связи с отсутствием истца по месту государственной регистрации, на конверте указано, что организация находится в г. Москве).  Истец также был уведомлен об одностороннем отказе от исполнения договора по электронной почте. 

ООО "МебельКомплект" 13.02.2023, 15.02.2023 г., с предварительным уведомлением Заказчика о доставке товара, (уведомления от 07.02.2023 г. №2023-042,  от 13.02.2023 г. №2023-048)  предприняло меры по доставке товара по адресу Заказчика.

Согласно Товарно - транспортной накладной  от 09.02.2023 (дата поставки 13.02.2023) в адрес ответчика Обществом была осуществлена доставка части товара, доставлено 4 позиции товара ( Стол лабораторный рабочий низкий, количество 5шт, Стол лабораторный рабочий низкий малый  количество 4 шт., Шкаф хранения общелабораторный ООО "АНАСТАСИЯ" количество 2  шт., Шкаф для одежды ООО "МЕТА МЕБЕЛЬ" количество 2  шт.).

Согласно УПД №33 от 14.02.2023  (дата поставки 15.02.2023) адрес ответчика доставлено 5 позиций товара, 4 позиции, перечисленные в  Товарно - транспортной накладной  от 09.02.2023, а также Сборно-разборный стеллаж для хранения оборудования ООО "МАРТИС КОМ" количество 4 шт.

В обоих случаях Заказчик в отказался  принять товар, доставленный с нарушением срока поставки, что подтверждается товарно-транспортной накладной №32 от 09.02.2023 г. (фактическое прибытие товара 13.02.2023 г.) и УПД №33 от 14.02.2023 г. (фактическое прибытие 15.02.2023 г.) с отметками Заказчика об отказе в приемке товара, а также письмами НИУ «БелГУ» от 13.02.2023, от 14.02.2023 , содержащими указание на отказ в приемке по договору от 30.12.2022 № АУ-525/2022-МСП в связи с нарушением сроком  доставки товара более чем на 14  календарных  дней и принятии решения об одностороннем  отказе  от исполнения Договора, в соответствии с п. 9.4 Договора (Претензия с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения договора от 09.02.2023 № О-427).

13.02.2023  ООО "МебельКомплект" по адресу электронной почты Ответчика направило в его адрес уведомление о необходимости устранения Заказчиком препятствий в исполнении контракта, в качестве  претензии.

Претензия ООО "МебельКомплект" была оставлена без удовлетворения

Указанные обстоятельства стали основанием для обращения истца с  настоящим иском в арбитражный суд.

Рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим  выводам. 

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором (статья 456 ГК РФ).

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с законом и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с законом при осуществлении им закупок регулируется также Законом N 223-ФЗ. 

Согласно частям 1, 6 статьи 3 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 2, 3, 4 статьи 1, статья 9 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают, в том числе, из договоров и других сделок. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 ГК РФ). 

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (пункт 1 статьи 314 ГК РФ). 

Согласно положениям статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Сторона, которой ГК РФ, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Из положений статьи 450.1 ГК РФ следует, что предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Сторона, которой ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В силу статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ). Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

Пункт 1 статьи 523 ГК РФ закрепляет общее правило о том, что односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

Пункт 2 статьи 523 ГК РФ содержит лишь презумпции, когда допущенное поставщиком нарушение предполагается существенным (в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров), однако с учетом конкретных обстоятельств заключенного сторонами договора поставки в качестве существенного нарушения может быть признано и любое иное нарушение со стороны поставщика, в том числе и нарушение срока однократной поставки товара. 

 

Исходя из принципа свободы договора, стороны Договора вправе были предусмотреть возможность его прекращения по инициативе Заказчика в связи с односторонним отказом последнего от исполнения Договора. 

Условиями Договора поставки от 30.12.2022 № АУ-525/2022-МСП  предусмотрена возможность одностороннего отказа Заказчика от Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Договором, в том числе при просрочке поставки товара более чем на 14 календарных дней (пункт 9.4 Договора). 

При заключении  договора поставки № АУ-525/2022-МСП, предполагалась однократная поставка товара и в установленные договором сроки, в то время как истцом неоднократно и на большие сроки нарушались обязательства по поставке продукции в соответствии с условиями договора. 

Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, опровергающих доказательством истцом не представлено. 

Поскольку в данном случае предполагалась однократная поставка, то длительное неисполнение соответствующей обязанности со стороны истца, с учетом пункта 9.4 Договора, свидетельствует о существенном нарушении им договора. 

Принятие истцом на себя обязанности по соблюдению срока поставки соответствует принципу свободы договора. Последствия неисполнения указанной обязанности истцу были известны и понятны, поскольку при заключении договора поставки вопросов у истца не возникало и договор подписан сторонами без протокола разногласий. 

Кроме того, ООО "МебельКомплект"   в нарушение  п. 3.1.3 Договора в период действия договора,  не предупреждало Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность поставки товара в срок.

Учитывая то, что предметом договора № АУ-525/2022-МСП являлись поставка, включая сборку и установку, лабораторной мебели и оборудования для кафедры медико-биологических дисциплин медицинского института, которая необходима для своевременной организации учебного процесса, принимая во внимание условия о сроках поставки, включая сборку и установку,  в заключенном договоре - суд признает нарушение сроков исполнения Договора поставки от 30.12.2022 № АУ-525/2022-МСП  ООО «МебельКомплект» существенным нарушением договора в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 450 ГК РФ. 

Ссылки истца на недобросовестность Заказчика, что выразилось в не принятии товара по  Договору поставки от 30.12.2022 № АУ-525/2022-МСП до вступления решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в силу,  суд считает необоснованными, поскольку на момент одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора (09.02.2023) установленный Договором срок поставки товара истек (20.01.2023). 

Решение об одностороннем отказе от заключенного договора было принято после истечения сроков поставки, установленного договором. 

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает односторонний  отказ  НИУ «БелГУ»  от исполнения Договора поставки от 30.12.2022 № АУ-525/2022-МСП правомерным, а требования ООО "МебельКомплект"  об обязании НИУ «БелГУ» устранить препятствия для исполнения договора поставки №АУ525/2022-МСП от 30.12.2022 г. путем предоставления доступа на свою территорию (

<

...>, эт. 5, пом. 5-3, 5-4, 5-6), а также предоставления помещения для сборки товара и его установки; в целях соблюдения принципа исполнимости судебного акта, а также с учетом незаконных действий ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», выразившихся в создании препятствий в исполнении ООО «МебельКомплект» договора поставки №АУ-525/2022-МСП, признать ненаступившими правовые последствия одностороннего отказа ответчика от исполнения договора, содержащегося в претензии от 09.02.2023 г. №О-427, предоставив истцу 10 (десять) дней с даты вступления в силу судебного акта по настоящему спору для исполнения договора поставки - не подлежащими удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине суд относит на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

решил:

В удовлетворении уточненных исковых требований  отказать.

 Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в установленном законом порядке. 

 

Судья

Н. Н. Лунева